Objeto del Contrato
: Ejecución de las obras de pintura en fachadas de Edificios - 64 Viviendas Unifamiliares de la Barriada Bioclimáticas, gestionados por EMSISA, Empresa Municipal, S.A.
Descripción del procedimiento Contratación de las “Obras de pintura de las fachadas de las 64 viviendas unifamiliares de la Barriada BIOCLIMÁTICAS”, situadas en la zona conocida como La Carabina.
El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), el documento de presupuesto y mediciones, así como los documentos que preceptivamente los integran, formarán parte del contrato de adjudicación de obra, que en su día se otorgue.
A los efectos de identificar la prestación que es objeto de la presente licitación, conforme al “Vocabulario Común de Contratos Públicos” (CPV) aprobado por el Reglamento 213/2008-CE, de 28 de noviembre de 2007, procede indicar que se trata de:
CPV: 45440000- Pintura interior y exterior de edificios.
50000000-5 - Servicios de reparación y mantenimiento.
45410000 - Trabajos de enlucido
45443000 - Trabajos de fachada
45442000 - Aplicación de recubrimiento protector.
44111400 - Pinturas y revestimientos de paredes.
La naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden satisfacer en el contrato que regula el presente pliego se especifican en el PPT antes aludido.
Valor estimado del contrato 191.187,48 EUR.
Presupuesto base de licitación- Importe
210.306,22 EUR.
- Importe (sin impuestos)
191.187,48 EUR.
Clasificación CPV45442100 -
Trabajos de pintura.
44111400 -
Pinturas y revestimientos de paredes.
45410000 -
Trabajos de enlucido.
45442000 -
Aplicación de recubrimiento protector.
45443000 -
Trabajos de fachada.
50000000 -
Servicios de reparación y mantenimiento.
Plazo de Ejecución3 Mes(es)
Observaciones: La duración del contrato se establece entre la fecha de formalización del mismo, que tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles siguientes al de formalización del contrato de obras correspondiente, y la fecha en la que legalmente proceda la devolución de la garantía definitiva y demás condiciones clausula 4 PCAP
Lugar de ejecución- Subentidad Nacional
- Código de Subentidad Territorial
ES612
Dirección Postal
Condiciones de ejecución del contrato
-
-
-
- Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Combatir el paro - La empresa contratista queda obligado a dar cumplimiento a su compromiso de incorporación de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo, en todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones que precise, priorizando a las personas desempleadas de larga duración, en los términos de su oferta.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - La contratación de mujeres en puestos de responsabilidad. Es condición especial de ejecución la contratación por la persona adjudicataria de mujeres en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas o sustituciones de puestos de responsabilidad que se produzca en la plantilla adscrita a la ejecución del contrato.
Consideraciones de tipo social -
c) Medidas de conciliación familiar. La empresa contratista deberá establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato