Objeto del Contrato
: Contrato de obras - mejora de infraestructuras en las instalaciones deportivas municipales.
Descripción del procedimiento Contrato de obras - mejora de infraestructuras en las instalaciones deportivas municipales.Valor estimado del contrato 268.767,28 EUR.
Presupuesto base de licitación- Importe
271.007 EUR.
- Importe (sin impuestos)
223.972,73 EUR.
Clasificación CPVPlazo de EjecuciónLugar de ejecución- Subentidad Nacional
- Código de Subentidad Territorial
ES522
Dirección Postal
Condiciones de ejecución del contrato
- Se utilizará pedido electrónico : No
- Se aceptará factura electrónica : Sí
- Se utilizará el pago electrónico : No
- Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - La empresa adjudicataria que disponga de plan de igualdad deberá acreditar la inscripción de este en el Registro de la Comunitat Valenciana e convenios y acuerdos colectivos de trabajo, o el equivalente cuando se trate de otra administración pública. Consultar cláusula 2.2 PCAP.
Consideraciones de tipo social - Se obliga al cumplimiento de las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo. Se obliga al pago en tiempo y forma del salario del personal adscrito al contrato. El contratista cumplirá, lo dispuesto en los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Se obliga al cumplimiento sobre comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores.
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - La empresa contratista se somete a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial.