logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente 4AS24-281
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-07-2024 a las 13:02 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Constitución, 3
  • (38360)
    El Sauzal
    España
  • ES70
Contacto
  • Teléfono
    922570000
  • Fax
    922570973
  • Correo Electrónico
    contratacion@elsauzal.es

Objeto del Contrato
: Obras para la ejecución del proyecto denominado “sustitución de césped del campo de futbol de Ravelo”

  • Descripción OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “SUSTITUCIÓN DE CESPED DE L CAMPO DE FUTBOL DE RAVELO”
  • Valor estimado del contrato
    394.916,39 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      422.560,54 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      394.916,39 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45212220 - Trabajos de construcción de instalaciones polideportivas.
  • Plazo de Ejecución
    • 3 Mes(es)
      • Observaciones: Más 45 días para homologación FIFA
  • Lugar de ejecución
    • CAMPO DE FUTBOL DE RAVELO
    • Subentidad Nacional
      Tenerife
    • Código de Subentidad Territorial
      ES709
      • Dirección Postal
      • Calle Constitución, 3
      • (38360)
        El Sauzal
        España
    • FORMALIZACION DEL ÑCONTRATO DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO, “SUSTITUCIÓN DE CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL DE RAVELO”, a favor de la mercantil SPORTS AND LEISURE GROUP NV, con CIF BE-0.456.847.333, por resultar la mejor clasificada, al presentar la oferta que mejor responde al criterio de relación calidad-precio con una puntuación de 100,00 puntos, determinada en una propuesta económica de trescientos un mil noventa y siete euros con setenta y siete céntimos (301.097,77 €) más veintiún mil setenta y seis euros con ochenta y cuatro céntimos (21.076,84 €) en concepto de IGIC, y unas mejoras sin coste adicional que ascienden a la totalidad detalladas en los pliegos, por importe de sesenta y un mil ciento cuarenta y ocho euros con noventa y seis céntimos (61.148,96 €).

      El plazo de ejecución se establece en TRES MESES, a contar desde la suscripción del acta de comprobación del replanteo, más 45 días para homologación FIFA, así como un plazo de garantía de 1 AÑO, a contar desde la firma del acta de recepción de las obras.

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Formalizado

      Adjudicatario

      Motivación
      • Motivación
        Adjudicar el CONTRATO DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO, “SUSTITUCIÓN DE CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL DE RAVELO”, a favor de la mercantil SPORTS AND LEISURE GROUP NV, con CIF BE-0.456.847.333, por resultar la mejor clasificada, al presentar la oferta que mejor responde al criterio de relación calidad-precio con una puntuación de 100,00 puntos, determinada en una propuesta económica de trescientos un mil noventa y siete euros con setenta y siete céntimos (301.097,77 €) más veintiún mil setenta y seis euros con ochenta y cuatro céntimos (21.076,84 €) en concepto de IGIC, y unas mejoras sin coste adicional que ascienden a la totalidad detalladas en los pliegos, por importe de sesenta y un mil ciento cuarenta y ocho euros con noventa y seis céntimos (61.148,96 €).

        El plazo de ejecución se establece en TRES MESES, a contar desde la suscripción del acta de comprobación del replanteo, más 45 días para homologación FIFA, así como un plazo de garantía de 1 AÑO, a contar desde la firma del acta de recepción de las obras.
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        14/06/2024
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        4
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        3
      • Precio de la oferta más baja
        301.097,77 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        388.000 EUR.

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %

      Presentación de recursos

      Proceso de Licitación

    • OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “SUSTITUCIÓN DE CESPED DE L CAMPO DE FUTBOL DE RAVELO”
    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica
    • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
      : No

      • Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 27/03/2024 a las 23:59
        • Observaciones: Atención horario peninsular. Se recomienda que en la presentación de ofertas se tenga en cuenta el horario de soporte de plataforma (L-J de 9:00 a 19:00 h y V de 9:00 a 15:00 h)

      Subasta electrónica

      • Se adjudicará mediante subasta electrónica
        : No

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • Mejor Propuesta económica
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 55
        • MEJORA SIN COSTE ADICIONAL
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 45
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000013669650 | UUID 2024-000720458 | SELLO DE TIEMPO FechaMon, 01 Jul 2024 13:02:50:268 CEST N.Serie 150574879019288636911168428676226133130 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023