Documento de Pliegos
Número de Expediente 4148/2020
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el
07-10-2020 a
las 14:09 horas.
El objeto del contrato será la realización de determinadas obras denominadas “acondicionamiento y mejora paisajística del parque de la dehesa de Meco”.
Contrato Sujeto a regulación armonizada No
- Directiva de aplicaciónDirectiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
- Valor estimado del contrato 304.840,98 EUR.
- Importe 368.857,58 EUR.
- Importe (sin impuestos) 304.840,98 EUR.
- Plazo de Ejecución
- 5 Mes(es)
- Observaciones: Ver cláusula 11 del PCAP
- Tipo de ContratoObras
- Subtipo Demolición de inmuebles y movimientos de tierras
- Clasificación CPV
- 45112500 - Trabajos de movimiento de tierras.
- 45112700 - Trabajos de paisajismo.
- 45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.
- 45231400 - Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica.
- 45232100 - Obras auxiliares para tuberías de agua.
- 45232121 - Trabajos de construcción de canalizaciones de riego.
- 45262522 - Trabajos de mampostería.
Proceso de Licitación
- ProcedimientoAbierto
- Tramitación Ordinaria
- Presentación de la oferta Electrónica
- Sistema de Contratación No aplica
- Detalle de la Licitación:
Nº de Lotes: 4
- Se debe ofertar: A un solo lote
- Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 1
- El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen lotes o grupos: Cada persona licitadora solo podrá presentar proposiciones a un solo lote. Cualquier presentación de ofertas a más de un lote supondrá la exclusión de todas las ofertas.
Entidad Adjudicadora
- Alcaldía del Ayuntamiento de Meco
- Tipo de AdministraciónAdministración Local
- Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Perfil del Contratante
Dirección Postal
- Plaza de la Villa número 1
- (28880)MecoEspaña
- ES300
Contacto
- Teléfono 918860003
- Fax 918861143
- Correo Electrónico contratacion@ayto-meco.es
Proveedor de Pliegos
- Alcaldía del Ayuntamiento de Meco
Plazo de Obtención de Pliegos
- Hasta el 03/11/2020 a las 14:00
Dirección Postal
- Plaza de la Villa número 1
- (28880)MecoEspaña
Proveedor de Información adicional
- Alcaldía del Ayuntamiento de Meco
Dirección Postal
- Plaza de la Villa número 1
- (28880)MecoEspaña
Recepción de Ofertas
- Alcaldía del Ayuntamiento de Meco
Dirección Postal
- Plaza de la Villa número 1
- (28880)MecoEspaña
Plazo de Presentación de Oferta
- Hasta el 03/11/2020 a las 14:00
Objeto del Contrato: El objeto del contrato será la realización de determinadas obras denominadas “acondicionamiento y mejora paisajística del parque de la dehesa de Meco”.
304.840,98 EUR.
- Importe 368.857,58 EUR.
- Importe (sin impuestos) 304.840,98 EUR.
- 45112500 - Trabajos de movimiento de tierras.
- 45112700 - Trabajos de paisajismo.
- 45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.
- 45231400 - Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica.
- 45232100 - Obras auxiliares para tuberías de agua.
- 45232121 - Trabajos de construcción de canalizaciones de riego.
- 45262522 - Trabajos de mampostería.
- 5 Mes(es)
- Observaciones: Ver cláusula 11 del PCAP
- Subentidad Nacional Madrid
- Código de Subentidad Territorial ES300
- España
Dirección Postal
Condiciones de ejecución del contrato
- Condiciones especiales de ejecución de Contrato
- Consideraciones de tipo medioambiental - Ver cláusula 29.8 del PCAP
Lote 1: Acondicionamiento del terreno y movimiento de tierras. Objeto del lote: comprende las obras y acondicionamiento de terreno y movimiento de las tierras.
- País España
- Subentidad Nacional Madrid
- Código de Subentidad Territorial ES300
- Presupuesto base de licitación
- Importe 46.636,59 EUR.
- Importe (sin impuestos) 38.542,64 EUR.
- Clasificación CPV
- 45112500 - Trabajos de movimiento de tierras.
Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
- A2-1-Explanaciones.(inferior o igual 150.000 euros)
- Trabajos realizados- Haber realizado en el año de mayor ejecución de los cinco (5) últimos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones, trabajos o trabajo del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al presente contrato, por importe acumulado igual o superior a los siguientes importes según el lote que corresponda: Lote 1 Obra. Acondicionamiento del terreno y movimiento de tierras: 26.979,85 euros. Este requisito NO ser exigirá en los casos de empresas de nueva creación conforme a lo establecido en el artículo 88.2 de la LCSP.Umbral:26979.84Periodo:5 añosExpresión:Ver cláusula 4.3.2 a) del PCAP
- Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato- Disponer de la maquinaria que se recoge a continuación: Lote 1 Obra. Acondicionamiento del terreno y movimiento de tierras: debiendo disponer de al menos: miniexcavadora, pala cargadora, dumper autocargable, camión, bandeja vibrante y rodillo tándem. Solo se exigirá este requisito en los casos de empresas de nueva creación conforme al artículo 88.2 de la LCSP.Expresión:Ver cláusula 4.3.2. b) del PCAP
- Cifra anual de negocio- Concreción de los requisitos de los lotes: Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a los siguientes importes según el lote que corresponda: Lote 1 Obra. Acondicionamiento del terreno y movimiento de tierras: 57.813,96 euros.Umbral:57813.96Periodo:3 añosExpresión:Ver cláusula 4.3.1 a)
Clasificación empresarial solicitada
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Condiciones de adjudicación
- Mejora de la oferta económica. Lote 1
- Subtipo Criterio : Precio
- Ponderación : 30
- Expresión de evaluación : Ver cláusula 13.1.1.2.2. del PCAP
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 30
- Mejoras técnicas definidas. Lote 1
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 50
- Expresión de evaluación : Ver cláusula 13.1.1.2.1. del PCAP
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 50
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Lote 2: Mampostería en canales y ornamentación con piedras. Objeto del lote: el presente lote comprende las obras de revestimiento de canales y ornamentación con piedras.
- País España
- Subentidad Nacional Madrid
- Código de Subentidad Territorial ES300
- Presupuesto base de licitación
- Importe 121.392,37 EUR.
- Importe (sin impuestos) 100.324,27 EUR.
- Clasificación CPV
- 45262522 - Trabajos de mampostería.
Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
- K5-1-Ornamentaciones y decoraciones.(inferior o igual 150.000 euros)
- Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato- Disponer de la maquinaria que se recoge a continuación: Lote 2. Obra. Mampostería en canales y ornamentación con piedras: debiendo disponer de al menos: camión pluma y hormigonera. Solo se exigirá este requisito en los casos de empresas de nueva creación conforme al artículo 88.2 de la LCSP.Expresión:Ver cláusula 4.3.2. b) del PCAP
- Trabajos realizados- Haber realizado en el año de mayor ejecución de los cinco (5) últimos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones, trabajos o trabajo del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al presente contrato, por importe acumulado igual o superior a los siguientes importes según el lote que corresponda: Lote 2. Obra. Mampostería en canales y ornamentación con piedras: 70.227,25 euros. Este requisito NO ser exigirá en los casos de empresas de nueva creación conforme a lo establecido en el artículo 88.2 de la LCSP.Umbral:70227.25Periodo:5 añosExpresión:Ver cláusula 4.3.2. a) del PCAP
- Cifra anual de negocio- Concreción de los requisitos de los lotes: Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a los siguientes importes según el lote que corresponda: Lote 2. Obra. Mampostería en canales y ornamentación con piedras: 150.486,40 euros.Umbral:150486.4Periodo:3 añosExpresión:Ver cláusula 4.3.1. a)
Clasificación empresarial solicitada
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Condiciones de adjudicación
- Mejora de la oferta económica. Lote 2
- Subtipo Criterio : Precio
- Ponderación : 30
- Expresión de evaluación : Ver cláusula 13.1.2.2.2. del PCAP
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 30
- Mejoras técnicas definidas. Lote 2
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 50
- Expresión de evaluación : Ver cláusula 13.1.2.2.1. del PCAP
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 50
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Lote 3: Instalaciones hidráulicas y eléctricas. Objeto del lote: el presente lote comprende las obras de instalaciones hidráulicas y eléctricas
- País España
- Subentidad Nacional Madrid
- Código de Subentidad Territorial ES300
- Presupuesto base de licitación
- Importe 132.342,89 EUR.
- Importe (sin impuestos) 109.374,29 EUR.
- Clasificación CPV
- 45232100 - Obras auxiliares para tuberías de agua.
- Clasificación CPV
- 45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.
- Clasificación CPV
- 45231400 - Trabajos de construcción de líneas de conducción eléctrica.
- Clasificación CPV
- 45232121 - Trabajos de construcción de canalizaciones de riego.
Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
- E7-2-Obras hidráulicas sin cualificación específica.(superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros)
- Trabajos realizados- Haber realizado en el año de mayor ejecución de los cinco (5) últimos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones, trabajos o trabajo del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al presente contrato, por importe acumulado igual o superior a los siguientes importes según el lote que corresponda: Lote 3. Obra. Instalaciones hidráulicas y eléctricas: 76.562,00 euros. Este requisito NO ser exigirá en los casos de empresas de nueva creación conforme a lo establecido en el artículo 88.2 de la LCSP.Umbral:76562Periodo:5 añosExpresión:Ver cláusula 4.3.2.a) del PCAP
- Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato- Disponer de la maquinaria que se recoge a continuación: Lote 3. Obra. Instalaciones hidráulicas y eléctricas: debiendo disponer de al menos: miniexcavadora, dumper autocargable, pisón compactador y soldador de tubería de polietileno. Solo se exigirá este requisito en los casos de empresas de nueva creación conforme al artículo 88.2 de la LCSP.Expresión:Ver cláusula 4.3.2. b) del PCAP
- Cifra anual de negocio- Concreción de los requisitos de los lotes: Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a los siguientes importes según el lote que corresponda: Lote 3. Obra. Instalaciones hidráulicas y eléctricas: 164.061,43 euros.Umbral:164061.43Periodo:3 añosExpresión:Ver cláusula 4.3.1.a)
Clasificación empresarial solicitada
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Condiciones de adjudicación
- Mejora de la oferta económica. Lote 3
- Subtipo Criterio : Precio
- Ponderación : 30
- Expresión de evaluación : Ver cláusula 13.1.3.2.2. del PCAP
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 30
- Mejoras técnicas definidas. Lote 3
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 50
- Expresión de evaluación : Ver cláusula 13.1.3.2.1. del PCAP
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 50
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Lote 4: Obra Paisajismo y mobiliario urbano. Objeto del lote: el presente lote comprende las
obras de jardinería y mobiliario urbano
- País España
- Subentidad Nacional Madrid
- Código de Subentidad Territorial ES300
- Presupuesto base de licitación
- Importe 68.485,73 EUR.
- Importe (sin impuestos) 56.599,78 EUR.
- Clasificación CPV
- 45112700 - Trabajos de paisajismo.
Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
- K6-1-Jardinería y plantaciones.(inferior o igual 150.000 euros)
- Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato- Disponer de la maquinaria que se recoge a continuación: Lote 4. Obra Paisajismo y mobiliario urbano: debiendo disponer de al menos: miniexcavadora, dumper autocargable, camión y motosierra. Solo se exigirá este requisito en los casos de empresas de nueva creación conforme al artículo 88.2 de la LCSP.Expresión:Ver cláusula 4.3.2. b) del PCAP
- Trabajos realizados- Haber realizado en el año de mayor ejecución de los cinco (5) últimos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones, trabajos o trabajo del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al presente contrato, por importe acumulado igual o superior a los siguientes importes según el lote que corresponda: Lote 4. Obra Paisajismo y mobiliario urbano: 39.619,85 euros. Este requisito NO ser exigirá en los casos de empresas de nueva creación conforme a lo establecido en el artículo 88.2 de la LCSP.Umbral:39619.85Periodo:5 añosExpresión:Ver cláusula 4.3.2.a) del PCAP
- Cifra anual de negocio- Concreción de los requisitos de los lotes: Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres (3) últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a los siguientes importes según el lote que corresponda: Lote 4. Obra Paisajismo y mobiliario urbano: 84.899,67 euros.Umbral:84899.67Periodo:3 añosExpresión:Ver cláusula 4.3.1.a)
Clasificación empresarial solicitada
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Condiciones de adjudicación
- Mejora de la oferta económica. Lote 4
- Subtipo Criterio : Precio
- Ponderación : 30
- Expresión de evaluación : Ver cláusula 13.1.4.2.2. del PCAP
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 30
- Mejoras técnicas definidas. Lote 4
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 50
- Expresión de evaluación : Ver cláusula 13.1.4.2.1 del PCAP
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 50
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
- Porcentaje 5 %
Requisitos de participación de los licitadores
- Capacidad de obrar
- No prohibición para contratar
- No estar incurso en incompatibilidades
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias
- No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
Condiciones de admisión
Preparación de oferta
- Sobre Nº 1
- Tipo de Oferta Documentación administrativa
- Nº Lote: 1
- Nº Lote: 2
- Nº Lote: 3
- Nº Lote: 4
- Descripción Documentación general para la licitación del contrato de obras de acondicionamiento y mejora paisajística del parque de la dehesa de Meco
Preparación de oferta
- Sobre Nº 2. Lote 1
- Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
- Nº Lote: 1
- Descripción Criterio que depende de un juicio de valor para la licitación del contrato de obras de acondicionamiento y mejora paisajística del parque de la dehesa de Meco.
Preparación de oferta
- Sobre Nº 2. Lote 2
- Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
- Nº Lote: 2
- Descripción Criterio que depende de un juicio de valor para la licitación del contrato de obras de acondicionamiento y mejora paisajística del parque de la dehesa de Meco.
Preparación de oferta
- Sobre Nº 2. Lote 3
- Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
- Nº Lote: 3
- Descripción Criterio que depende de un juicio de valor para la licitación del contrato de obras de acondicionamiento y mejora paisajística del parque de la dehesa de Meco.
Preparación de oferta
- Sobre Nº 2. Lote 4
- Tipo de Oferta Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
- Nº Lote: 4
- Descripción Criterio que depende de un juicio de valor para la licitación del contrato de obras de acondicionamiento y mejora paisajística del parque de la dehesa de Meco.
Preparación de oferta
- Sobre Nº 3. Lote 1
- Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
- Nº Lote: 1
- Descripción Oferta y demás criterios automáticos, para la licitación del contrato de obras acondicionamiento y mejora paisajística del parque de la dehesa de Meco.
Preparación de oferta
- Sobre Nº 3. Lote 2
- Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
- Nº Lote: 2
- Descripción Oferta y demás criterios automáticos, para la licitación del contrato de obras acondicionamiento y mejora paisajística del parque de la dehesa de Meco.
Preparación de oferta
- Sobre Nº 3. Lote 3
- Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
- Nº Lote: 3
- Descripción Oferta y demás criterios automáticos, para la licitación del contrato de obras acondicionamiento y mejora paisajística del parque de la dehesa de Meco.
Preparación de oferta
- Sobre Nº 3. Lote 4
- Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
- Nº Lote: 4
- Descripción Oferta y demás criterios automáticos, para la licitación del contrato de obras acondicionamiento y mejora paisajística del parque de la dehesa de Meco.
Condiciones de adjudicación
- Otras mejoras a proponer por el contratista
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 20
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 20
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante un juicio de valor
Plazo de Validez de la Oferta
- 2 Mes(es)