logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente 503/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-05-2021 a las 14:41 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Avenida Islas Canarias, nº 18
  • (38750)
    El Paso
    España
  • ES70
Contacto
  • Teléfono
    922485130
  • Fax
    922485978
  • Correo Electrónico
    mcamacho@elpaso.es

Objeto del Contrato
: Contrato de obras Proyecto "Adecuación y mejora entorno de Las Cuevas- Nueva Fase".

  • Valor estimado del contrato
    74.693,27 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      79.921,8 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      74.693,27 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45000000 - Trabajos de construcción.
    • 45262522 - Trabajos de mampostería.
  • Plazo de Ejecución
    • 2 Mes(es)
  • Lugar de ejecución
    • Entorno Las Cuevas (El Paso- La Palma)
    • Subentidad Nacional
      Canarias
    • Código de Subentidad Territorial
      ES70
      • Dirección Postal
      • España
    • Adjudicación del contrato de obras para la ejecución del Proyecto "Adecuación y mejora entorno de Las Cuevas. Nueva Fase".

      Acta de Resolución

      Formalizado

      Adjudicatario

      Motivación
      • Motivación
        Adjudicación del contrato de obras por resultar la oferta más ventajosa.
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        03/05/2021
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        14
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        12
      • Ofertas electrónicas recibidas
        14
      • Precio de la oferta más baja
        0 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        72.452,48 EUR.

      Proceso de Licitación

    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica

      • Plazo de Obtención de Pliegos

      • Hasta el 31/03/2021 a las 15:00

      Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 31/03/2021 a las 15:00
        • Observaciones: El horario es el de la Plataforma Estatal de Contratación (horario peninsular).

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • Incremento del plazo de garantía
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 10
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 10
        • Mejor oferta económica
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 80
          • Expresión de evaluación : Puntuación económica= 80 x precio de la oferta más económica / precio oferta que se valora
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 80
        • Reducción del plazo de ejecución
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 10
          • Expresión de evaluación : Puntuación oferta= 10 x número de días de reducción de la oferta que se valora / número de días de reducción de la mejor oferta
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 10
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000006645343 | UUID 2021-848066 | SELLO DE TIEMPO Fechajue, 06 may 2021 14:41:44:401 CEST N.Serie 60006368795732697156532215847884701672 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016