logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente 1841049N
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-09-2024 a las 08:29 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza del Pais Valencia 3
  • (46183)
    L'Eliana
    España
  • ES523
Contacto
  • Teléfono
    962758030
  • Fax
    962743713
  • Correo Electrónico
    contratacion@leliana.es

Objeto del Contrato
: Contrato de obras incluidas en el proyecto denominado "Proyecto de ejecución de Senda Verde, carril compartido ciclopeatonal en calle de las Nieves y calle La Sequia" mediante procedimiento abierto simplificado.

  • Descripción Ejecución de un carril ciclo peatonal, que conecte el casco urbano con la calle La Huerta a través de la calle De Las Nieves desde el encuentro con la calle la Sèquia
  • Valor estimado del contrato
    140.171,21 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      169.607,16 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      140.171,21 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45233140 - Obras viales.
    • 45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.
    • 45233294 - Instalación de señalización viaria.
    • 45233330 - Trabajos de cimentación de calles.
    • 45233340 - Trabajos de cimentación de aceras.
  • Plazo de Ejecución
    • 3 Mes(es)
      • Observaciones: Según cláusula 9ª del PCAP
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Valencia/València
    • Código de Subentidad Territorial
      ES523
      • Dirección Postal
      • Plaza del País Valencia-3
      • (46183)
        l'Eliana
        España
    • SEFYCU 5422229 de fecha 3 de septiembre del 2024

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Acta de Resolución

      Formalizado

      Adjudicatario

      Motivación
      • Motivación
        Según Resolución de Alcaldía 3188 de fecha 29/08/2024
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        29/08/2024
      Información Sobre las Ofertas
      • Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
        No
      • Ofertas recibidas
        3
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        3
      • Precio de la oferta más baja
        133.171,21 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        139.456,34 EUR.

      Presentación de recursos

      Proceso de Licitación

    • Contrato de obras por tramitación ordinaria de un procedimiento abierto simplificado.
    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica
    • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
      : No

      • Plazo de Obtención de Pliegos

      • Hasta el 01/07/2024 a las 23:59

      Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 01/07/2024 a las 23:59
        • Observaciones: 20 días naturales desde la publicación de la licitación en la PCSP

      Subasta electrónica

      • Se adjudicará mediante subasta electrónica
        : No

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • Criterios medioambientales
          • Subtipo Criterio : Medioambiental
          • Ponderación : 1
        • criterios sociales
          • Subtipo Criterio : Social
          • Ponderación : 2
        • Mejoras de calidad técnica, estéticas, funcionales y de accesibilidad
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 21
        • Oferta económica
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 50
        • Técnicos y de personal adscritos a la ejecución de la obra
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 6
          Criterios evaluables mediante un juicio de valor
        • Memoria técnica
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 15
        • Reportaje fotográfico
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 5
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000014092961 | UUID 2024-000937021 | SELLO DE TIEMPO Fechamié, 04 sep 2024 08:29:40:190 CEST N.Serie 136180521305538579781363222013824419538 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023