logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente 3138/2024
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-08-2024 a las 12:24 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza de España, 7
  • (18230)
    Atarfe
    España
  • ES614
Contacto
  • Teléfono
    958436011
  • Fax
    958437779
  • Correo Electrónico
    contratacion@atarfe.es

Objeto del Contrato
: Contrato de obra para la ejecución de conexión peatonal Llanos de Silva con Señorío del Cubillas

  • Descripción Contrato de obra para la ejecución de conexión peatonal Llanos de Silva con Señorío del Cubillas
  • Valor estimado del contrato
    91.980,14 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      111.295,97 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      91.980,14 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45000000 - Trabajos de construcción.
    • 45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.
    • 45233262 - Trabajos de construcción de zonas peatonales.
    • 45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.
  • Plazo de Ejecución
    • 6 Mes(es)
      • Observaciones: A contar desde el día en el que se proceda a la firma del acta de replanteo e inicio de las obras
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Granada
    • Código de Subentidad Territorial
      ES614
      • Dirección Postal
      • España

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Formalizado

      Adjudicatario

      Motivación
      • Motivación
        se adjudica a la oferta mejor valorada
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        13/08/2024
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        3
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        3
      • Precio de la oferta más baja
        80.114,71 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        87.372,16 EUR.

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %

      Proceso de Licitación

    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica

      • Plazo de Obtención de Pliegos

      • Hasta el 22/07/2024 a las 23:59

      Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 22/07/2024 a las 23:59
        • Observaciones: Las proposiciones se presentarán única y exclusivamente en la Plataforma de Contratos del Sector Público. Téngase en cuenta ante posibles incidencias que el horario de soporte de la DGPE es de L-J de 9:00 a 19:00 y V de 9:00 a 15:00 horas

      Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

      Apertura de Ofertas Económicas

      APERTURA SOBRE ÚNICO

      • Apertura sobre oferta económica
      • El día 24/07/2024 a las 08:35 horas
      • Se procederá a la apertura del sobre único en acto privado al tramitarse íntegramente de manera electrónica
      Lugar
      • Alcaldía del Ayuntamiento de Atarfe ó telemáticamente
      Dirección Postal
      • Plaza de España, nº7
      • (18230)
        Atarfe
        España

      Tipo de Acto :
      Privado

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • Oferta económica
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 80
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 80
        • Reducción del plazo de ejecución
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 20
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 20
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000014048619 | UUID 2024-000915606 | SELLO DE TIEMPO Fechamar, 27 ago 2024 12:24:21:231 CEST N.Serie 133589307940120839591083040433773227510 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023