Documento de Pliegos
Número de Expediente 23/T/18/SS/DG/A/0230
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el
11-12-2018 a
las 12:46 horas.
Servicio de Dirección de ejecución y Coordinación de seguridad y salud, y de Dirección de obra de arquitectura, para la obra de Reforma del Centro de Salud de Playa Blanca, T.M. Yaiza. Lanzarote, con el fin de designar la Dirección técnica que controlará y ordenará la ejecución de la citada obra de Reforma del Centro de Salud de Playa Blanca.
- Valor estimado del contrato 5.523,18 EUR.
- Importe 5.909,8 EUR.
- Importe (sin impuestos) 5.523,18 EUR.
- Plazo de Ejecución
- 2 Mes(es)
- Observaciones: El presente contrato se considera complementario del contrato de obras correspondiente y dará comienzo con la formalización del contrato de obras y terminará con la liquidación de las obras, que tendrá lugar una vez expirado el plazo de garantía de las mismas
- Tipo de ContratoServicios
- Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos
- Lugar de ejecución ES708 Lanzarote Centro de Salud de Playa Blanca Playa Blanca
- Clasificación CPV
- 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
Proceso de Licitación
- ProcedimientoAbierto simplificado
- Tramitación Ordinaria
- Presentación de la oferta Electrónica
- Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
- Detalle de la Licitación:
Nº de Lotes: 2
- Se debe ofertar: A uno o varios lotes
- Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
Entidad Adjudicadora
- Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud
- Tipo de AdministraciónComunidad Autónoma
- Actividad Principal 12 - Sanidad
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web
- Perfil del Contratante
Dirección Postal
- Juan XXIII, 17 -3 ª Planta
- (35004)Las Palmas de Gran CanariaEspaña
- ES70
Contacto
- Correo Electrónico cdgrree.scs@gobiernodecanarias.org
Proveedor de Pliegos
- Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud
Dirección Postal
- Juan XXIII, 17 -2ª Planta
- (35004)Las Palmas de Gran CanariaEspaña
Contacto
- Teléfono +34 928118905
- Correo Electrónico icdgrree.scs@gobiernodecanarias.org
Proveedor de Información adicional
- Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud
Dirección Postal
- Juan XXIII, 17 -2 ª Planta
- (35004)Las Palmas de Gran CanariaEspaña
Contacto
- Teléfono +34 928118905
- Correo Electrónico icdgrree.scs@gobiernodecanarias.org
Recepción de Ofertas
- Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud
Dirección Postal
- Juan XXIII, 17 -2 ª Planta
- (35004)Las Palmas de Gran CanariaEspaña
Contacto
- Teléfono +34 928118905
- Correo Electrónico icdgrree.scs@gobiernodecanarias.org
Plazo de Presentación de Oferta
- Hasta el 28/12/2018 a las 14:00
- Observaciones: Deberá de tenerse en cuenta que el horario que se ha establecido, corresponde al horario peninsular
Objeto del Contrato: Servicio de Dirección de ejecución y Coordinación de seguridad y salud, y de Dirección de obra de arquitectura, para la obra de Reforma del Centro de Salud de Playa Blanca, T.M. Yaiza. Lanzarote, con el fin de designar la Dirección técnica que controlará y ordenará la ejecución de la citada obra de Reforma del Centro de Salud de Playa Blanca.
5.523,18 EUR.
- Importe 5.909,8 EUR.
- Importe (sin impuestos) 5.523,18 EUR.
- 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
- 2 Mes(es)
- Observaciones: El presente contrato se considera complementario del contrato de obras correspondiente y dará comienzo con la formalización del contrato de obras y terminará con la liquidación de las obras, que tendrá lugar una vez expirado el plazo de garantía de las mismas
- Centro de Salud de Playa Blanca
- Subentidad Nacional Lanzarote
- Código de Subentidad Territorial ES708
- Avda. Varadero, S/N
- (35580)Playa BlancaEspaña
Dirección Postal
Condiciones de ejecución del contrato
- Se utilizará pedido electrónico : No
- Se aceptará factura electrónica : Sí
- Se utilizará el pago electrónico : No
- Condiciones especiales de ejecución de Contrato
- Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral - Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12.4 del presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante toda la vigencia del contrato
- Combatir el paro - Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Canario de Empleo con una antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación.
- Consideraciones de tipo ambiental - El menor impacto de huella de carbono: para la reducción de las emisiones de efecto invernadero, debiendo ejecutarse el contrato en estricto cumplimiento a la oferta presentada en el criterio de adjudicación nº 4 menor impacto de huella de carbono y en caso de incumplimiento, con la imposición de las penalidades señaladas en dicho criterio de adjudicación.
Lote 1: LOTE 1: Dirección de ejecución y Coordinación de seguridad y salud
- País España
- Subentidad Nacional Lanzarote
- Código de Subentidad Territorial ES708
- Presupuesto base de licitación
- Importe 3.356,15 EUR.
- Importe (sin impuestos) 3.136,59 EUR.
- Clasificación CPV
- 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
Lote 2: LOTE 2: Dirección de obra de arquitectura
- País España
- Subentidad Nacional Lanzarote
- Código de Subentidad Territorial ES708
- Presupuesto base de licitación
- Importe 2.553,65 EUR.
- Importe (sin impuestos) 2.386,59 EUR.
- Clasificación CPV
- 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
Condiciones de Licitación
Dada la naturaleza del servicio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.
Financiación con fondos de la UE
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, dentro del eje 9, prioridad de inversión 9.a, objetivo especifico 9.7.1 del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020
0 EUR.
Garantía Requerida Definitiva
- Porcentaje 5 %
Requisitos de participación de los licitadores
- Capacidad de obrar- Con la presentación del archivo (anexo II) electrónico que se remitirá, se acreditará todos los requisitos previos de licitación señalados en el PCAP
Condiciones de admisión
Preparación de oferta
- Sobre ÚNICO ARCHIVO ELECTRÓNICO
- Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
- Nº Lote: 1
- Nº Lote: 2
Condiciones de adjudicación
- CRITERIO Nº 1: Baja de la oferta económica
- Subtipo Criterio : Precio
- Ponderación : 50
- Expresión de evaluación : Y= (-a/x)+50
- CRITERIO Nº 2: Asistencia a la obra
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 35
- Expresión de evaluación : Y=(-a/x)+35
- CRITERIO Nº 3: Buena ejecución de obras previas
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 10
- Expresión de evaluación : Y=2(X/50.000)
- CRITERIO Nº 4: Menor impacto de huella de carbono
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 5
- Expresión de evaluación : Y=-ax+5
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
- Se aceptará factura electrónica
Subcontratación permitida
- Según lo establecido en la cláusula 22 del PCAP. No pueden ser objeto de subcontratación las tareas críticas relacionadas en la cláusula 22.1 del PCAP apartado d).