logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente 6894/2022
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-11-2022 a las 13:46 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza de la Candelaria, nº 1
  • (35250)
    Ingenio
    España
  • ES705
Contacto
  • Correo Electrónico
    contratacion@ingenio.es

Objeto del Contrato
: Repavimentación para la mejora de la seguridad vial en calles Santo Domingo y otras.

  • Valor estimado del contrato
    448.598,14 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      400.000 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      373.831,78 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45233223 - Trabajos de repavimentación de calzadas.
  • Plazo de Ejecución
    • 3 Mes(es)
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Gran Canaria
    • Código de Subentidad Territorial
      ES705
      • Dirección Postal
      • PLAZA DE LA CANDELARIA Nº 1
      • (35250)
        INGENIO
        España

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Acta de Resolución

      Formalizado

      Adjudicatario

      Motivación
      • Motivación
        SEGUNDO. ADJUDICAR el contrato de obras para la ejecución del proyecto denominado “Contrato de obras para ejecución proyecto repavimentación para la seguridad vial en calles Santo Domingo y Otras" a la empresa licitadora SURHISA SUÁREZ E HIJOS, S.L. con C.I.F. B35032440, con domicilio a estos efectos en C/ Los Cactus, nº. 66, P. 202 P.I. Arinaga, por considerarse la mejor oferta, en su conjunto, para los intereses municipales.
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        28/10/2022
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        4
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        4
      • Ofertas electrónicas recibidas
        4

        Garantía Requerida Definitiva

        • Porcentaje
          5 %

        Presentación de recursos

        Proceso de Licitación

      • Procedimiento
        Abierto simplificado
      • Tramitación
        Ordinaria
      • Tramitación del Gasto
        Ordinaria
      • Sistema de Contratación
        No aplica
      • Presentación de la oferta
        Electrónica

        • Plazo de Presentación de Oferta

        • Hasta el 15/09/2022 a las 15:00
          • Observaciones: La hora descrita es horario peninsular. En Canarias debe entenderse hasta 14:00 horas.

        Condiciones de adjudicación

          Criterios de Adjudicación

            Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
          • MEJORA- AUMENTO DE LAS UNIDADES DE OBRA
            • Subtipo Criterio : Otros
            • Ponderación : 40
            • Expresión de evaluación : Según PCAP
            • Cantidad Mínima : 0
            • Cantidad Máxima : 40
          • MENOR PRECIO OFERTADO
            • Subtipo Criterio : Precio
            • Ponderación : 60
            • Expresión de evaluación : Según PCAP
            • Cantidad Mínima : 0
            • Cantidad Máxima : 60
        Detalle de la Licitación:

        ID 0000009740724 | UUID 2022-964797 | SELLO DE TIEMPO FechaMon, 07 Nov 2022 13:46:14:898 CET N.Serie 3355464577087163460723684940320393530 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020