logoescudo

Anuncio de adjudicación

Número de Expediente 82/18-C
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-03-2019 a las 12:03 horas.

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza Campoamor, 2
  • (03190)
    Pilar de la Horadada
    España
  • ES521
Contacto
  • Teléfono
    965352225
  • Fax
    965352325
  • Correo Electrónico
    contratacion@pilardelahoradada.org

Objeto del Contrato
: Contrato de Obras de Pasarela Peatonal sobre Crta. N-332 en Pilar de la Horadada (Alicante).

  • Valor estimado del contrato
    364.096,52 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      440.556,79 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      364.096,52 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45233293 - Instalación de mobiliario urbano.
  • Plazo de Ejecución
    • 4 Mes(es)
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Alicante/Alacant
    • Código de Subentidad Territorial
      ES521
      • Dirección Postal
      • España
    • Adjudicar el Contrato de Obras de pasarela peatonal sobre Crta. Nacional 332 en Pilar de la Horadada, T.M. de Pilar de la Horadada, a Urdinter SL

      Adjudicado

      Adjudicatario

      • URDINTER INFRAESTRUCTURAS S.L.
      • NIF
        B54075270
      • El adjudicatario es una PYME
        : Sí

        • Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          286.543,96 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          346.718,19 EUR.
      Motivación de la Adjudicación
      • Motivación
        La oferta presentada por la mercantil URDINTER SL, es la oferta económicamente más ventajosa.
      • Fecha del Acuerdo
        11/03/2019
      • Plazo de Formalización
        Del 11/03/2019
        al 20/03/2019
      Información Sobre las Ofertas
      • Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
        No
      • Ofertas recibidas
        10
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        10
      • Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE)
        0
      • Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE)
        0
      • Ofertas electrónicas recibidas
        0
      • Precio de la oferta más baja
        346.718,19 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        438.332,18 EUR.

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %

      Proceso de Licitación

    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Presentación de la oferta
      Manual
    • Reducción de candidatos en fases sucesivas
    • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
      : No

      • Plazo de Obtención de Pliegos

      • Hasta el 08/01/2019 a las 14:00

      Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 08/01/2019 a las 14:00
        • Observaciones: Contrato de Obras de Pasarela Peatonal sobre Crta. N-332 en Pilar de la Horadada (Alicante).

      Subasta electrónica

      • Se adjudicará mediante subasta electrónica
        : No

      Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

      Apertura de Ofertas Económicas

      Apertura Sobre B Proposición económica

      • Apertura sobre oferta económica
      • El día 14/01/2019 a las 10:00 horas
      • Apertura Sobre B Proposición económica
      Lugar
      • Sala de Juntas .- Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
      Dirección Postal
      • Pz. Campoamor, Nº 2
      • (03190)
        Pilar de la Horadada
        España

      Tipo de Acto :
      Público

      • Condiciones para la asistencia : Ser licitador del mismo

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • Oferta económica Contrato de Obras de Pasarela Peatonal sobre Crta. N-332 en Pilar de la Horadada
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 100
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 100
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000003832424 | UUID 2019-235853 | SELLO DE TIEMPO FechaThu, 21 Mar 2019 12:03:58:474 CET N.Serie 118924347464243257245475631249302150127 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016