logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente 1526/2024
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-08-2024 a las 14:28 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza Mayor nº 1
  • (09550)
    Villarcayo
    España
  • ES412
Contacto
  • Teléfono
    947131004
  • Correo Electrónico
    secretario@villarcayo.org

Objeto del Contrato
: Contrato de obras de mejora de pavimentaciones de asfalto en calles de Villarcayo.

  • Descripción Contrato de obras de mejora de pavimentaciones de asfalto en calles de Villarcayo.
  • Valor estimado del contrato
    163.792,33 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      198.188,72 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      163.792,33 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45233221 - Trabajos de pintura de la superficie de la calzada.
    • 45233220 - Trabajos de pavimentación de carreteras.
  • Plazo de Ejecución
    • 1 Mes(es)
      • Observaciones: Urgenmcia por el estado de las calles a apavimentar
  • Lugar de ejecución
    • Localidad de Villarcayo de MCV
    • Condiciones
      Conforme Pliegos.
    • Subentidad Nacional
      Burgos
    • Código de Subentidad Territorial
      ES412
      • Dirección Postal
      • Pza. MAYOR 1
      • (09550)
        Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
        España
    • Contrato de obras de mejora de pavimentaciones de asfalto en
      calles de Villarcayo

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Acta de Resolución

      Formalizado

      Adjudicatario

      Motivación
      • Motivación
        oferta más valorada la presentada por ASFALTOS Y PAVIMENTOS 2015, S.L. (ASYPA),
        con CIF B09562877, en relación al expediente de contratación
        nº15266/2024, “CONTRATO DE OBRA DE EJECUCIÓN PROYECTO DE
        AGLOMERADO DE CALLES EN VILLARCAYO (PEL 2024)”, propone al órgano
        de contratación la adjudicación del contrato objeto del presente
        expediente, en favor de la empresa licitadora “ASFALTOS Y PAVIMENTOS
        2015, S.L. (ASYPA), con NIF B09562877”.
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        14/08/2024
      Información Sobre las Ofertas
      • Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
        No
      • Ofertas recibidas
        4
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        0
      • Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE)
        0
      • Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE)
        0
      • Ofertas electrónicas recibidas
        4
      • Precio de la oferta más baja
        155.520,82 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        160.516,49 EUR.

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %
        • Plazo de constitución
        • 1 Año(s)

      Presentación de recursos

      Proceso de Licitación

    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica
    • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
      : No

      • Plazo de Obtención de Pliegos

      • Hasta el 07/07/2024 a las 14:00

      Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 07/07/2024 a las 14:00

      Subasta electrónica

      • Se adjudicará mediante subasta electrónica
        : No

      Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

      Apertura de Ofertas Económicas

      Mesa de contratación

      • Apertura sobre oferta económica
      • El día 09/07/2024 a las 10:00 horas
      • Mesa Contratación
      Lugar
      • Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
      Dirección Postal
      • Plaza Mayor 1
      • (09550)
        Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
        España

      Tipo de Acto :
      Público

      • Condiciones para la asistencia : Ninguna

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • METROS CUADRADOS DE ACTUACIÓN SUPERFICIAL EN CALLE DE ASFALTO DE 5M
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 80
          • Expresión de evaluación : Regla de Tres simple directa
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 80
        • Reducción de Precio
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 20
          • Expresión de evaluación : Regla de Tres simple directa
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 20
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000014014964 | UUID 2024-000898040 | SELLO DE TIEMPO FechaTue, 20 Aug 2024 14:28:22:330 CEST N.Serie 43993149627698577325694336033884074831 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023