logoescudo

Anuncio de adjudicación

Número de Expediente Expte 10757/2023 Obras Reforma CPA
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-08-2024 a las 11:44 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza Andalucía, 1
  • (21110)
    Aljaraque (Huelva)
    España
  • ES615
Contacto
  • Teléfono
    959316323
  • Fax
    959316255
  • Correo Electrónico
    contratacion@ayuntamientodealjaraque.es

Objeto del Contrato
: Obras de reforma y mejora del Centro de Participación Activa de Aljaraque

  • Descripción Ejecución de obras de reforma y mejora del Centro de Participación Activa, consistentes en la reposición completa del faldón de la cubierta, ampliación de la zona de terraza posterior y la reforma de los aseos ubicados junto al acceso por Avenida de Punta Umbría.
  • Valor estimado del contrato
    78.166 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      94.580,87 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      78.166 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45000000 - Trabajos de construcción.
    • 45215221 - Trabajos de construcción de centros de día.
    • 45300000 - Trabajos de instalación en edificios.
    • 45320000 - Trabajos de aislamiento.
    • 45330000 - Trabajos de fontanería.
    • 45400000 - Acabado de edificios.
  • Plazo de Ejecución
    • 3 Mes(es)
      • Observaciones: Plazo máximo establecido en Proyecto
  • Lugar de ejecución
    • Centro de Participación Activa de Aljaraque
    • Subentidad Nacional
      Huelva
    • Código de Subentidad Territorial
      ES615
      • Dirección Postal
      • Avenida de Punta Umbría, número 3
      • (21110)
        Aljaraque
        España
    • Adjudicar el contrato de obras , consistente en “ Reforma y mejora del Centro de Participación Activa de Aljaraque” ( expediente 10757/2024) , a la mercantil NIF: B67806356 OBRA CIVIL MORENO 2021, S.L, por el precio de 69.098,78 euros más 21% ( 14.510,74 €) en concepto de IVA, lo que supone un total de 83.609,52 euros ( IVA incluido) y plazo máximo de ejecución de 70 días de conformidad con lo dispuesto en su oferta y resto de condiciones establecidas en los pliegos y ofertadas por el adjudicatario y contenidas en la presente Resolución

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Acta de Resolución

      Adjudicado

      Adjudicatario

      • OBRA CIVIL MORENO 2021 SL
      • NIF
        b67806356
      • El adjudicatario es una PYME
        : Sí
        • Dirección Física
        • berdigon 1-3
        • (21004)
          huelva
          España
        Contacto
        • Correo Electrónico
          obracivileingenieriamoreno@gmail.com

        Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          69.098,78 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          83.609,52 EUR.
      Motivación
      • Motivación
        A la vista de la valoración que consta en Acta, y comprobado que el licitador propuesto no está incurso en prohibiciones para contratar y se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como su inscripción en el ROLECE , la Mesa de Contratación ha elevado propuesta de contratación a favor de B67806356 OBRA CIVIL MORENO 2021, S.L., por haber obtenido la mayor puntuación clasificando las ofertas ordenadas de manera decreciente de acuerdo con las puntuaciones obtenidas por los licitadores en la diferentes fases: NIF: B67806356 OBRA CIVIL MORENO 2021, S.L. Propuesto para la adjudicación. Total, criterios CAF: 93,33 puntos
      • Fecha del Acuerdo
        23/08/2024
      • Plazo de Formalización
        Del 30/08/2024
        al 19/09/2024
      Información Sobre las Ofertas
      • Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
        Sí
      • Ofertas recibidas
        6
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        6
      • Precio de la oferta más baja
        61.641,1 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        78.166 EUR.

      Proceso de Licitación

    • Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado, de conformidad con lo dispuesto por el art. 159.6 LCSP, al tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 80.000€.
    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica
    • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
      : No

      • Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 25/07/2024 a las 19:00

      Subasta electrónica

      • Se adjudicará mediante subasta electrónica
        : No

      Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

      Apertura de Ofertas Económicas

      Apertura ofertas Expte 10757/2023

      • Apertura sobre oferta económica
      • El día 26/07/2024 a las 10:00 horas
      • Apertura Sobre Único Expte 10757/2023
      Lugar
      • Salón de Plenos Ayuntamiento de Aljaraque
      Dirección Postal
      • Andalucia, 1
      • (21110)
        Aljaraque
        España

      Tipo de Acto :
      Público

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • Menor plazo de ejecución
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 20
        • Oferta economica
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 80
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000014062569 | UUID 2024-000922256 | SELLO DE TIEMPO Fechajue, 29 ago 2024 11:44:49:013 CEST N.Serie 74302323008160653187214174656775406123 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023