Número de Expediente 2022/8277
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el
01-03-2023 a
las 18:26 horas.
Contrato de Obras de Mejora del Drenaje y firme en Camino de Valdeconejos (2ª Fase) por procedimiento abierto simplificado
Contrato Sujeto a regulación armonizada
No
Directiva de aplicación
Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
Valor estimado del contrato
56.060,33 EUR.
Importe
67.833 EUR.
Importe (sin impuestos)
56.060,33 EUR.
Plazo de Ejecución
2 Mes(es)
Tipo de Contrato
Obras
Subtipo
Construcción de autopistas,carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros deportivos
Lugar de ejecución
ES613 Córdoba El objeto del contrato es la ejecucion de las obras corrrespondientes al proyecto de mejora del drenaje y firme en Camino de Valdeconejos (2ª Fase) en el Término Municipal de Fernán Nuñez
apertura sobre documentacion administrativa y oferta económica
Apertura sobre oferta económica
El día 23/03/2023 a las 13:00 horas
Lugar
Ayuntamiento fernan nuñez
Dirección Postal
plaza de armas 5
(14520)
fernan nuñez
España
Tipo de Acto :
Público
Objeto del Contrato
: Contrato de Obras de Mejora del Drenaje y firme en Camino de Valdeconejos (2ª Fase) por procedimiento abierto simplificado
Valor estimado del contrato
56.060,33 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe
67.833 EUR.
Importe (sin impuestos)
56.060,33 EUR.
Clasificación CPV
45233222 -
Trabajos de pavimentación y asfaltado.
Plazo de Ejecución
2 Mes(es)
Lugar de ejecución
El objeto del contrato es la ejecucion de las obras corrrespondientes al proyecto de mejora del drenaje y firme en Camino de Valdeconejos (2ª Fase) en el Término Municipal de Fernán Nuñez
Subentidad Nacional
Córdoba
Código de Subentidad Territorial
ES613
Dirección Postal
España
Opciones y prórrogas
Plazo
Descripción:
no se contemplan
Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecucion del contrato. Asimismo deberá retirar los embalajes y envases vacios para depositarlos en los contenedores correspondientes o en su caso en el punto limpio u otro sistema de gestión de resíduos autorizado.
Condiciones de Licitación
Importe Máximo Gastos de
Publicidad
0 EUR.
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje
5 %
Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
No prohibición para contratar
- La capacidad de obrar y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se presentará a través de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario. Sino constara en el mismo la capacidad de obrar y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditará segun se indica en la clausula 8 del Pliego. Acreditación de la aptitud para contratar.
Criterio de Solvencia
Técnica-Profesional
Trabajos realizados
- SOLVENCIA TECNICA :Se solicita la inscripcion en el ROLECE en el grupo G, subgrupo 3 Categoría 1. Los licitadores que no cumplan con este requisito de Clasificacion podrán tambien hacerlo con una relacion de las obras ejecutadas específicas del Subgrupo en el cueso de los cinco ultimos años, avalada por Certificados de buena ejecución, estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron según las reglas que exige la profesion y se llevaron normalmente a buen termino.
Umbral:
360000
Periodo:
840000
Expresión:
Euros
Criterio de Solvencia
Económica-Financiera
Cifra anual de negocio
- SOLVENCIA ECONOMICA: La inscripción en el ROLECE acredita a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad ... solvencia economica y financiera. La solvencia economica deberá acreditarse por volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas por importe igual o superior a 50.000 Euros. El volumen anual de negocios se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas o depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, Los empresarios individuales no inscritos acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil
Umbral:
50
Periodo:
1 año
Expresión:
Euros
Preparación de oferta
Sobre
A
Tipo de Oferta
Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
Descripción
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACION OFERTA ECONOMICA
Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta economica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 60
Expresión de evaluación : puntos
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 60
Programas de Financiación
No hay financiación con fondos de la UE
Subcontratación permitida
Se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los téminos y con las condiciones que estalece el articulo 215 de la LCSP, con los requisitos establecidos en la claúsula 21 del PCAP.
ID 0000010490397 |
UUID 2023-477563 |
SELLO DE TIEMPO Fechamié, 01 mar 2023 18:26:06:076 CET N.Serie 83584740347608462726531790946148747605 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020