logoescudo

Anuncio de adjudicación

Número de Expediente P4102600F-2024/000023-PAA
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-07-2024 a las 13:24 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza Alcalde José Ramón Parrado Cano, 1
  • (41640)
    Casariche
    España
  • ES618
Contacto
  • Teléfono
    +034 954019911
  • Correo Electrónico
    lorenagonzalez@casariche.es

Objeto del Contrato
: Contrato de obras para la realización de asfaltado de arias calles (Plan Actúa). Pavimentación de vías publicas

  • Descripción Contrato de obras para la realización de asfaltado de arias calles (Plan Actúa). Pavimentación de vías publicas
  • Valor estimado del contrato
    66.202,57 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      80.105,11 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      66.202,57 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado.
  • Plazo de Ejecución
    • 3 Mes(es)
  • Lugar de ejecución
    • Código de Subentidad Territorial
      ES618
      • Dirección Postal
      • España

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Acta de Resolución

      Adjudicado

      Adjudicatario

      • CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.
      • NIF
        B41179896
      • El adjudicatario es una PYME
        : Sí
      • País Origen Producto o Servicio :
        España
        • Dirección Física
        • no especificado
        • (41590)
          RODA DE ANDALUCÍA (LA)
          España
        Contacto
        • Teléfono
          999999999
        • Correo Electrónico
          legal@maygar.es

        Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          64.732,87 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          78.326,77 EUR.
      Motivación
      • Motivación
        no especificado
      • Fecha del Acuerdo
        11/07/2024
      • Plazo de Formalización
        • Observaciones: 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        5
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        2
      • Ofertas electrónicas recibidas
        5

        Presentación de recursos

        Proceso de Licitación

      • Contrato de obras para la realización de asfaltado de arias calles (Plan Actúa). Pavimentación de vías publicas
      • Procedimiento
        Abierto simplificado
      • Tramitación
        Ordinaria
      • Tramitación del Gasto
        Ordinaria
      • Sistema de Contratación
        No aplica
      • Presentación de la oferta
        Electrónica

        • Plazo de Presentación de Oferta

        • Hasta el 02/05/2024 a las 23:59

        Subasta electrónica

        • Se adjudicará mediante subasta electrónica
          : No

        Otros eventos

        Evento de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159)

        • Apertura sobre administrativo y criterios cuantificables automáticamente
        • El día 03/05/2024 a las 11:30 horas
        Lugar
        • Plaza J. Ramon Parrado Cano, 1
        Dirección Postal
        • Plaza J. Ramon Parrado Cano, 1
        • (41580)
          CASARICHE
          España

        Tipo de Acto :
        Público

        Condiciones de adjudicación

          Criterios de Adjudicación

            Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
          • Aspecto Económico (precio) [1]
            • Subtipo Criterio : Precio
            • Ponderación : 20
          • MEJORAS SEGUN PLIEGO [2]
            • Subtipo Criterio : Otros
            • Ponderación : 80
        Detalle de la Licitación:

        ID 0000013787039 | UUID 2024-000780035 | SELLO DE TIEMPO FechaTue, 16 Jul 2024 13:24:21:182 CEST N.Serie 38862104172110108148349700576200669291 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023