logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente 4024/2022
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-08-2023 a las 15:20 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaça Major, 1
  • (46132)
    Almàssera
    España
  • ES523
Contacto
  • Teléfono
    +34 961853750
  • Fax
    +34 961859544
  • Correo Electrónico
    mercedes.casares@almassera.es

Objeto del Contrato
: Contrato de obras de iluminación de vías publicas del Municipio de Almàssera(2 lotes)

  • Descripción Contrato de obras de iluminación de vías publicas del Municipio de Almàssera(2 lotes)
  • Valor estimado del contrato
    287.798,89 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      348.236,65 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      287.798,89 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45316100 - Instalación de equipo de alumbrado exterior.
  • Plazo de Ejecución
    • 4 Mes(es)
      • Observaciones: Puesto que la licitación es por lotes, cada uno de los lotes tiene un plazo de ejecución. LOTE 1: 4 meses LOTE 2: 2 meses
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Valencia/València
    • Código de Subentidad Territorial
      ES523
    • Dirección Postal
      • España

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE
    • Acta de Resolución

      Nº de Lotes: 2
      • Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
      • Se debe ofertar:
        A un solo lote
      • Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador:
        1
      • Nº Lote: 2
      • Objeto del Contrato
        : Sustitución de la iluminación en el "Camí de la Mar", tramo Les Tendes de Almássera

      • Descripción Sustitución de la iluminación en el "Camí de la Mar", tramo Les Tendes de Almássera
      • Valor estimado del contrato
        39.865 EUR.
      • Presupuesto base de licitación
        • Importe
          48.236,65 EUR.
        • Importe (sin impuestos)
          39.865 EUR.
      • Lugar de ejecución
        • Subentidad Nacional
          Valencia/València
        • Código de Subentidad Territorial
          ES523
        • Dirección Postal
          • España

      Formalizado

      Adjudicatario

      Motivación
      • Motivación
        Es la oferta mejor valorada que se ajusta al PCAP
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        09/05/2023
      Información Sobre las Ofertas
      • Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
        No
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        0
      • Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE)
        0
      • Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE)
        0
      • Ofertas electrónicas recibidas
        3
      • Precio de la oferta más baja
        27.905,5 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        38.500 EUR.

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %

      Proceso de Licitación

    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Se debe ofertar:
      A un solo lote
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica
    • Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador
      1
    • Plazo de Obtención de Pliegos

      • Hasta el 01/02/2023 a las 23:59

      Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 01/02/2023 a las 23:59

      Subasta electrónica

      • Se adjudicará mediante subasta electrónica
        : No
      Detalle de la Licitación:

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación
          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • PRECIO
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 100
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 100