Anuncio de licitación
Número de Expediente CONT7/2024
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el
24-04-2024 a
las 12:58 horas.
Contrato de obras comprendidas en el proyecto de ejecución denominado "CENTRO SOCIOSANITARIO ABADES ARICO", en el t.m. de Arico.
Contrato Sujeto a regulación armonizada No
- Directiva de aplicaciónDirectiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
- Valor estimado del contrato 5.006.016,74 EUR.
- Importe 5.006.016,74 EUR.
- Importe (sin impuestos) 5.006.016,74 EUR.
- Plazo de Ejecución
- 18 Mes(es)
- Observaciones: De conformidad con lo estipulado en la cláusula 9 del PCAP.
- Tipo de ContratoObras
- Subtipo Construcción
- Contrato Mixto No
- Lugar de ejecución ES709 Tenerife Isla de Tenerife. Abades, Arico. Santa Cruz de Tenerife
- Clasificación CPV
- 45000000 - Trabajos de construcción.
- 45215000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud y los servicios sociales, de crematorios y aseos públicos.
Proceso de Licitación
- ProcedimientoAbierto
- Tramitación Ordinaria
- Presentación de la oferta Electrónica
- Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
- Sistema de Contratación No aplica
- Características del procedimiento Abierto, no sujeto a regulación armonizada.
- Detalle de la Licitación:
Entidad Adjudicadora
- Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS
- Tipo de AdministraciónAutoridad local
- Actividad Principal 10 - Protección social
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Perfil del Contratante
Dirección Postal
- Galcerán, 10
- (38003)Santa Cruz de TenerifeEspaña
- ES70
Contacto
- Teléfono 922843200
- Correo Electrónico contratacionadministrativa@IASS.es
Proveedor de Pliegos
- Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS
Plazo de Obtención de Pliegos
- Hasta el 20/05/2024 a las 19:00
Dirección Postal
- Galcerán, 10
- (38003)Santa Cruz de TenerifeEspaña
Proveedor de Información adicional
- Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS
Dirección Postal
- Galcerán, 10
- (38003)Santa Cruz de TenerifeEspaña
Recepción de Ofertas
- Presidencia del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria - IASS
Dirección Postal
- Galcerán, 10
- (38003)Santa Cruz de TenerifeEspaña
Plazo de Presentación de Oferta
- Hasta el 20/05/2024 a las 19:00
- Observaciones: Se ha fijado la hora en horario peninsular, que es por el que se rige la Plataforma. En Canarias el plazo terminara a las 18:00 horas. Se ha establecido este horario haciéndolo coincidir con el horario de soporte de la Plataforma, siguiendo la recomendación indicada en la misma.
Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
- Apertura sobre oferta económica
- El día 23/05/2024 a las 10:30 horas
- La hora y fecha es estimada. Se publicará en la Plataforma de Contratación la fecha y hora definitiva.
Subasta electrónica
- Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
Objeto del Contrato: Contrato de obras comprendidas en el proyecto de ejecución denominado "CENTRO SOCIOSANITARIO ABADES ARICO", en el t.m. de Arico.
5.006.016,74 EUR.
- Importe 5.006.016,74 EUR.
- Importe (sin impuestos) 5.006.016,74 EUR.
- 45000000 - Trabajos de construcción.
- 45215000 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud y los servicios sociales, de crematorios y aseos públicos.
- 18 Mes(es)
- Observaciones: De conformidad con lo estipulado en la cláusula 9 del PCAP.
- Isla de Tenerife. Abades, Arico.
- Subentidad Nacional Tenerife
- Código de Subentidad Territorial ES709
- Esquina Avda. Ocira y C/ la Graciosa
- (38580)Santa Cruz de TenerifeEspaña
Dirección Postal
Opciones y prórrogas
- Opciones: Ampliación del plazo de ejecución: Cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo inicialmente concedido.
Condiciones de ejecución del contrato
- Se utilizará pedido electrónico : No
- Se aceptará factura electrónica : Sí
- Se utilizará el pago electrónico : Sí
- Condiciones especiales de ejecución de Contrato
- Consideraciones de tipo medioambiental - Incumplimiento de obligaciones de carácter medioambiental que se indican en la cláusula 24.12
- Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos
- Consideraciones de tipo social - Incumplimiento de obligaciones de carácter social que se indican en la cláusula 24.12
Contratación estratégica
- Cumplimiento de objetivos sociales
Contratación estratégica
Condiciones de Licitación
Sí se contempla fórmula de revisión de precios, conforme a la cláusula 6 del PCAP.
No aplica la Directiva de Vehículos Limpios
Garantía Requerida Definitiva
- Porcentaje 5 %
Requisitos de participación de los licitadores
- C2-3-Estructuras de fábrica u hormigón.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)
- C4-3-Albañilería, revocos y revestidos.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)
- Capacidad de obrar- De conformidad con lo estipulado en la cláusula 4.1 del PCAP.
- No prohibición para contratar- De conformidad con lo estipulado en la cláusula 4.2 del PCAP.
- Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social- De conformidad con lo estipulado en la cláusula 4 del PCAP.
- Cumplimiento con las obligaciones tributarias- De conformidad con lo estipulado en la cláusula 4 del PCAP.
- Motivos de exclusión exclusivamente nacionales- Motivos de exclusión exclusivamente nacionales
- Trabajos realizados- De conformidad con lo estipulado en la cláusula 4.3.4. b) del PCAP. - Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, de conformidad con lo indicado en la cláusula 4.3.1 del PCAP.
- Cifra anual de negocio- De conformidad con lo estipulado en la cláusula 4.3.4 a). Volumen anual de negocios del licitador en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas. Se exige acreditar un volumen anual de negocios mínimo, sin incluir impuestos, en el año de mayor volumen de negocios de los tres citados, por importe de 5.006.016,74 €, igual al valor estimado del contrato - sin IGIC-.
Clasificación empresarial solicitada
Condiciones de admisión
Motivos de exclusión
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Preparación de oferta
- Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1
- Tipo de Oferta Documentación administrativa
- Descripción De conformidad con lo estipulado en la cláusula 12.3. del PCAP
Preparación de oferta
- Sobre ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº2
- Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
- Descripción De conformidad con lo estipulado en la cláusula 12.4 del PCAP.
Condiciones de adjudicación
- C.1. CRITERIO ECONÓMICO: REDUCCIÓN EN EL PRECIO
- Subtipo Criterio : Precio
- Ponderación : 30
- Expresión de evaluación : De conformidad con lo estipulado en las cláusulas 10.3 y 10.4 del PCAP.
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 30
- C.2. MEJORAS
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 30
- Expresión de evaluación : De conformidad con lo estipulado en las cláusulas 10.3 y 10.4 del PCAP.
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 30
- C.3. CLÁUSULAS SOCIALES
- Subtipo Criterio : Social
- Ponderación : 10
- Expresión de evaluación : De conformidad con lo estipulado en las cláusulas 10.3 y 10.4 del PCAP.
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 10
- C.4. CRITERIO MEDIOAMBIENTAL
- Subtipo Criterio : Medioambiental
- Ponderación : 10
- Expresión de evaluación : De conformidad con lo estipulado en las cláusulas 10.3 y 10.4 del PCAP.
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 10
- C.5. CRITERIO IGUALDAD DE GÉNERO
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 20
- Expresión de evaluación : De conformidad con lo estipulado en las cláusulas 10.3 y 10.4 del PCAP.
- Cantidad Mínima : 0
- Cantidad Máxima : 20
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Presentación de recursos
- Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
- Avda José Ángel Guimerá, 10, Edificio de Usos Múltiples II, planta 6ª
- (38003)Santa Cruz de TenerifeEspaña
Presentación de recursos
Dirección Postal
- Se aceptará factura electrónica
No hay financiación con fondos de la UE
Subcontratación permitida
- Permitida, de conformidad con lo establecido en la cláusula 30 del PCAP.
Proceso de Licitación
Subasta electrónica
- Se adjudicará mediante subasta electrónica: No