logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente P4110500H-2024/000001-PAA
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-08-2024 a las 09:27 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza García Lorca, 9
  • (41140)
    Isla Mayor
    España
  • ES618
Contacto
  • Fax
    955773006
  • Correo Electrónico
    juanmolerogracia@gmail.com

Objeto del Contrato
: Contrato de Obras para el Embellecimiento y Reparación de Taludes del Canal de los Morriones

  • Descripción Contrato de Obras para el Embellecimiento y Reparación de Taludes del Canal de los Morriones
  • Valor estimado del contrato
    57.115,25 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      69.109,45 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      57.115,25 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45000000 - Trabajos de construcción.
  • Plazo de Ejecución
    • 4 Mes(es)
  • Lugar de ejecución
    • Código de Subentidad Territorial
      ES618
      • Dirección Postal
      • España

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Formalizado

      Adjudicatario

      • VAZQUEZ GONZALEZ EXCAVACIONES
      • NIF
        B91352302
      • El adjudicatario es una PYME
        : Sí
      • País Origen Producto o Servicio :
        España
        • Dirección Física
        • c/ Ignacio Gomez Millan, 21
        • (41928)
          PALOMARES DEL RÍO
          España
        Contacto
        • Teléfono
          9555763885
        • Correo Electrónico
          vazquezgonzalezexcavaciones@hotmail.com

        Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          50.110 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          60.633,1 EUR.

        Información sobre el Contrato

        • Número de Contrato
          1/2024.1
        • Fecha de Formalización
          12/07/2024
      Motivación
      • Motivación
        no especificado
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        21/06/2024
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        2
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        2
      • Ofertas electrónicas recibidas
        2

        Presentación de recursos

        Proceso de Licitación

      • Contrato de Obras para el Embellecimiento y Reparación de Taludes del Canal de los Morriones
      • Procedimiento
        Abierto simplificado
      • Tramitación
        Ordinaria
      • Tramitación del Gasto
        Ordinaria
      • Sistema de Contratación
        No aplica
      • Presentación de la oferta
        Electrónica

        • Plazo de Presentación de Oferta

        • Hasta el 29/05/2024 a las 14:00

        Subasta electrónica

        • Se adjudicará mediante subasta electrónica
          : No

        Otros eventos

        Evento de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159)

        • Apertura sobre administrativo y criterios cuantificables automáticamente
        • Tercer día hábil tras fin plazo
        Lugar
        • Plaza Garcia Lorca, 9-10
        Dirección Postal
        • Plaza Garcia Lorca, 9-10
        • (41140)
          ISLA MAYOR
          España

        Tipo de Acto :
        Público

        Condiciones de adjudicación

          Criterios de Adjudicación

            Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
          • Aspecto Económico (precio) [1]
            • Subtipo Criterio : Precio
            • Ponderación : 70
            • Cantidad Mínima : 0
            • Cantidad Máxima : 70
          • Aspecto Económico (precio) [2]
            • Subtipo Criterio : Otros
            • Ponderación : 30
            • Cantidad Mínima : 0
            • Cantidad Máxima : 30
        Detalle de la Licitación:

        ID 0000014060351 | UUID 2024-000921144 | SELLO DE TIEMPO Fechajue, 29 ago 2024 09:27:36:417 CEST N.Serie 154625834246480475773539174150530180838 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023