Objeto del Contrato
: Contrato de servicios de - arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción de los proyectos y dirección de las obras , para las obras a realizar de estabilización de talud en el passeig Baix La Vila de L'Alcora»
Descripción del procedimiento Contrato de servicios de - arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción de los proyectos y dirección de las obras , para las obras a realizar de estabilización de talud en el passeig Baix La Vila de L'Alcora»Valor estimado del contrato 15.358,25 EUR.
Presupuesto base de licitación- Importe
15.486,24 EUR.
- Importe (sin impuestos)
12.798,54 EUR.
Clasificación CPVPlazo de Ejecución1 Año(s)
Observaciones: Observaciones: El plazo indicado es meramente
orientativo. Se deberán tener en cuenta las fases
indicadas en el PCAP: Fase 1 (redacción proyecto):
2 meses; Fase 2 (dirección facultativa de las obras: duración igual al contrato de obras al que está vinculado, incrementado en el tiempo
necesario para la redacción y liquidación de la obra.
Lugar de ejecución- Subentidad Nacional
- Código de Subentidad Territorial
ES522
Dirección Postal
Condiciones de ejecución del contrato
- Se utilizará pedido electrónico : No
- Se aceptará factura electrónica : Sí
- Se utilizará el pago electrónico : No
- Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - La empresa contratista se somete a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial.
Consideraciones de tipo social - La empresa contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio colectivo sectorial de aplicación. La empresa contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el artículo 217 LCSP sobre comprobación de los pagos a los subcontratistas o
suministradores.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - La empresa adjudicataria que disponga de plan de igualdad deberá acreditar la inscripción de este en el Registro de la Comunitat Valenciana e convenios y acuerdos colectivos de trabajo, o el equivalente cuando se trate de otra administración pública.