logoescudo

Anuncio de adjudicación

Número de Expediente A2024/008437
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-09-2024 a las 10:15 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • C/ Cruz Roja, nº 2
  • (05001)
    Ávila
    España
  • ES411
Contacto
  • Teléfono
    920229250
  • Fax
    920229678
  • Correo Electrónico
    dp.avila.contratacion@jcyl.es

Objeto del Contrato
: Dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras para la mejora de envolvente térmica e iluminación en el IES Vasco de la Zarza (Ávila). Proyecto financiado por la Unión Europea a través del MRR -Next Generation EU, C02.I05

  • Descripción En cumplimiento de los principios de necesidad, idoneidad y eficiencia establecidos en el artículo 28 de la LCSP la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante la celebración del presente contrato, se encuadran dentro del ámbito de las funciones y competencias atribuidas a este Centro Directivo determinándose con precisión la idoneidad del objeto y contenido del contrato en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
  • Valor estimado del contrato
    28.502,58 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      34.488,12 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      28.502,58 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 71221000 - Servicios de arquitectura para edificios.
  • Plazo de Ejecución
    • 16 Mes(es)
      • Observaciones: El plazo de ejecución tendrá una duración igual a la del contrato de obra al que está vinculado, A2024/004417.- MRR Obra de MEJORA ENVOLVENTE TERMICA E ILUMINACION en IES Vasco de la Zarza (Ávila). , C02.I05, más el plazo estimado para la liquidación del contrato de obra (Art.29.7 LCSP).
  • Lugar de ejecución
    • DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ÁVILA Área Técnica de Construcciones y Equipamientos
    • Subentidad Nacional
      Ávila
    • Código de Subentidad Territorial
      ES411
      • Dirección Postal
      • España

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      Financiación con fondos de la UE
    • Fuente de financiación
      Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
    • Descripción de Programas de Financiación
      Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públic.

      • Acta de Resolución

      Adjudicado

      Adjudicatario

      • SATURNINO GONZALEZ RODRIGUEZ
      • NIF
        ***5765**
      • El adjudicatario es una PYME
        : No
        • Dirección Física
        • CRUZ VIEJA 1
        • (05001)
          AVILA
          España

        Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          25.000 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          30.250 EUR.
      Motivación
      • Motivación
        Oferta con mejor relación calidad-precio.
      • Fecha del Acuerdo
        06/09/2024
      • Plazo de Formalización
        • Observaciones: Según lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2017
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        2
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        1

        Garantía Requerida Definitiva

        • Porcentaje
          5 %
          • Plazo de constitución
          • 12 Mes(es)

        Proceso de Licitación

      • De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.2 de la Ley de la LCSP el procedimiento abierto y el procedimiento restringido son los procedimientos ordinarios de adjudicación de contratos concurriendo en el presente procedimiento además, los requisitos relativos al valor estimado y a los criterios de adjudicación que para acudir a este procedimiento abierto simplificado se establecen en el artículo 159.1 de la LCSP. Caracteriza este procedimiento el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.
      • Procedimiento
        Abierto simplificado
      • Tramitación
        Ordinaria
      • Tramitación del Gasto
        Ordinaria
      • Sistema de Contratación
        No aplica
      • Presentación de la oferta
        Electrónica
      • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
        : Sí

        • Plazo de Presentación de Oferta

        • Hasta el 11/07/2024 a las 19:00

        Subasta electrónica

        • Se adjudicará mediante subasta electrónica
          : No

        Condiciones de adjudicación

          Criterios de Adjudicación

            Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
          • Incremento del numero de visitas para el seguimiento del desarrollo de las obras
            • Subtipo Criterio : Otros
            • Ponderación : 16
          • Precio u oferta económica
            • Subtipo Criterio : Precio
            • Ponderación : 54
            Criterios evaluables mediante un juicio de valor
          • Redacción de un plan de calidad que mejore el existente en el proyecto aprobado
            • Subtipo Criterio : Otros
            • Ponderación : 30
        Detalle de la Licitación:

        ID 0000014121705 | UUID 2024-000952317 | SELLO DE TIEMPO FechaMon, 09 Sep 2024 10:15:04:776 CEST N.Serie 57610116787196876104547623592113761213 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023