En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ledesma, el día 24 de enero de 2019 a las 11:00 horas. De una parte Don José Prieto González, con NIF..Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ledesma, asistido de la Secretaria de la Corporación Dª Lucía Sánchez Pérez con NIF.. Y de otra parte Don Bernardo Sánchez Montero con NIF..., en representación de la empresa Construcción y Obra Civil Sánchez Montero, se reúnen con la finalidad de proceder a la formalización del siguiente contrato:
Características de la licitación publicadas en los anuncios previos y en el pliego.
Adjudicación aprobada por acuerdo de pleno de fecha 27 de diciembre de 2018.
Y conviniendo ambas partes en calidad de adjudicador y adjudicatario el presente contrato de obra, lo formalizan en este contrato administrativo con arreglo a las siguientes Cláusulas:
Primera. La empresa "Construcción y Obra Civil Sánchez Montero S.L. con CIF nº B37439783 se compromete a la realización de las siguientes prestaciones: A la ejecución de las obras denominadas "Pavimentaciones y Redes" tal y como figura en el Proyecto de la misma y con arreglo al pliego de cláusulas administrativas particulares que figuran en el expediente, documentos contractuales que acepta incondicionalmente y sin reserva alguna y de lo que deja constanciafirmado en este acto su conformidad con él.
Segunda. El precio del contrato, IVA incluido, es el de 133.484,05 €
Tercera. El plazo de ejecución del contrato es de 3 meses contados desde el día siguiente al de la firma del replanteo de la obra.
Cuarta. Constitución de garantía definitiva por valor de 5.515,87 € que responderá de la correcta ejecución de la obra durante un período de 17 meses.
Quinta. Don Bernardo Sánchez Montero con NIF 70978280G en representación de la empresa "Construcción y Obra CIvil Sánchez Montero S.L. con CIF nº B37439783 presta su conformidad al Pliego de Condiciones que es documento contractual, firmándolo en este acto y se somete, para cuanto no se encuentre en él establecido, a los preceptos de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y demás normativa aplicable.