: Obras de conservación y mantenimiento de la red de drenaje de caminos de la zona rural de Gijón/Xixón con criterios medioambientales.
Valor estimado del contrato
79.834,18 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe
96.599,36 EUR.
Importe (sin impuestos)
79.834,18 EUR.
Clasificación CPV
45232451 -
Trabajos de drenaje y de superficie.
Plazo de Ejecución
1 Mes(es)
Observaciones: El plazo de ejecución de las obras es de UN (1 MES). Dicho plazo, de acuerdo con el artículo 237 de la LCSP 9/2017 comenzará a computar con la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional
Asturias
Código de Subentidad Territorial
ES120
Dirección Postal
España
Adjudicar a la empresa FORESTAL MALLEZA SL (NIF: B33593179) el contrato de OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE DE CAMINOS DE LA ZONA RURAL DE GIJÓN/XIXÓN CON CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES en los términos incluidos en su oferta, por el importe de 61.589,00 €, IVA incluido, correspondiendo 10.689,00 € al IVA
De la valoración de la totalidad de las ofertas, conforme a los criterios establecidos en el Cuadro de Características Particulares, resulta FORESTAL MALLEZA SL el licitador propuesto como adjudicatario, al presentar la oferta económicamente más ventajosa
Fecha del Acuerdo
24/03/2020
Plazo de Formalización
Del 24/03/2020
Observaciones: Según la Cláusula 16 del Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares, la formalización del contrato se efectúa mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación, en aplicación de lo dispuesto en el art. 159.6.g LCSP. En este sentido, el acuse de la notificación servirá de aceptación por el contratista, que deberá aceptarla en un plazo no superior a cinco días.
Información Sobre las Ofertas
Ofertas recibidas
12
Proceso de Licitación
Procedimiento
Abierto simplificado
Tramitación
Ordinaria
Tramitación del Gasto
Ordinaria
Presentación de la oferta
Electrónica
Plazo de Presentación de
Oferta
Hasta el 10/01/2020 a las 17:00
Observaciones: Presentación de ofertas a través de:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytogijon
Nº expediente 55670F/2019
Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura sobre único
Apertura sobre oferta económica
El día 13/01/2020 a las 10:00 horas
De conformidad con el artículo 159.6.d), al garantizarse, mediante un dispositivo electrónico, que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, no se celebrará acto público de apertura
Tipo de Acto :
Privado
Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Oferta económica más ventajosa
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 80
Expresión de evaluación : Se valorará la mejor oferta económica de modo que la oferta con mayor baja respecto al precio de licitación se le otorgará una puntuación de 80 puntos y el resto se repartirán según la fórmula del apartado 14 del CCP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 80
Vehículos de bajas emisiones adscritos a las obras
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20
Expresión de evaluación : Se valorará el empleo para la ejecución de las obras de vehículos comerciales con reducidas emisiones contaminantes de acuerdo con las normas. Hasta un máximo de 20 puntos conforme a la ponderación del apartado 14 del CCP.
ID 0000005101617 |
UUID 2020-886168 |
SELLO DE TIEMPO FechaWed, 25 Mar 2020 14:51:45:063 CET N.Serie 24514832854280019130672682367905131991 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016