logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente 45/2024/CON
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-09-2024 a las 12:09 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza de la Constitución, 1
  • (41701)
    Dos Hermanas
    España
  • ES618
Contacto
  • Teléfono
    +34 954919500
  • Fax
    +34 954919525
  • Correo Electrónico
    contratacion@doshermanas.es

Objeto del Contrato
: Reparación de desperfectos y vicios ocultos detectados en la obra de Segunda Fase y modificado de 92 viviendas plurifamiliares en la manzana M9 de la AO-36 "Viviendas Autovía" de Dos Hermanas (Sevilla). Expte.13/2021/CON

  • Descripción El objeto del proyecto es la ejecución de los trabajos necesarios para reparar y subsanar los desperfectos y vicios ocultos detectados en la obra de Segunda Fase y modificado de 92 viviendas plurifamiliares en la manzana M9 de la AO-36 "Viviendas Autovía" de Dos Hermanas (Sevilla).
  • Valor estimado del contrato
    114.857,09 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      138.977,08 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      114.857,09 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45000000 - Trabajos de construcción.
  • Plazo de Ejecución
    • 6 Mes(es)
      • Observaciones: La duración del contrato de obras será de SEIS MESES, de acuerdo con la planificación orientativa que se establece en el Proyecto Técnico. La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en el plazo de treinta días máximos desde la fecha de formalización del contrato.
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Sevilla
    • Código de Subentidad Territorial
      ES618
      • Dirección Postal
      • España

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Acta de Resolución

      Formalizado

      Adjudicatario

      Motivación
      • Motivación
        Mejor oferta relación calidad-precio.
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        06/09/2024
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        6
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        6
      • Precio de la oferta más baja
        80.342,47 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        108.999,38 EUR.

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %
        • Plazo de constitución
        • 0 Mes(es)

      Presentación de recursos

      Proceso de Licitación

    • Las establecidas en el artículo 159 de la LCSP.
    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica
    • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
      : No

      • Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 08/07/2024 a las 23:59

      Subasta electrónica

      • Se adjudicará mediante subasta electrónica
        : No

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • Oferta económica
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 100
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000014131233 | UUID 2024-000957238 | SELLO DE TIEMPO FechaTue, 10 Sep 2024 12:09:17:038 CEST N.Serie 137894789072693030545526544355522405918 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023