logoescudo

Anuncio de adjudicación

Número de Expediente 1164290W
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-09-2024 a las 09:32 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza Mayor 12
  • (22281)
    El Temple
    España
  • ES241
Contacto
  • Correo Electrónico
    ayuntamientoeltemple@gmail.com

Objeto del Contrato
: Contrato de Obras Renovación de la red de abastecimiento Ronda San Isidro

  • Descripción Contrato de Obras Renovación de la red de abastecimiento Ronda San Isidro
  • Valor estimado del contrato
    45.181,93 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      54.670,14 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      45.181,93 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45232150 - Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua.
  • Plazo de Ejecución
    • 2 Mes(es)
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Huesca
    • Código de Subentidad Territorial
      ES241
      • Dirección Postal
      • España
    • Resolución de adjudicación

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Acta de Resolución

      Adjudicado

      Adjudicatario

      • GESTIMAX, GESTION Y SERVICIOS S.L.
      • NIF
        ****5538*
      • El adjudicatario es una PYME
        : Sí
        • Dirección Física
        • España

        Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          36.145,45 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          43.736 EUR.
      Motivación
      • Motivación
        Mejor oferta valorada
      • Fecha del Acuerdo
        20/09/2024
      • Plazo de Formalización
        • Observaciones: No más tarde de los quince días hábiles siguientes, a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación.
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        4
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        4
      • Precio de la oferta más baja
        36.145,45 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        42.900 EUR.

      Proceso de Licitación

    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica

      • Plazo de Obtención de Pliegos

      • Hasta el 21/08/2024 a las 23:59

      Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 21/08/2024 a las 23:59

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • Mejora de obras
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 30
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 30
        • Precio
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 70
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 70
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000014216490 | UUID 2024-000999224 | SELLO DE TIEMPO FechaMon, 23 Sep 2024 09:32:47:139 CEST N.Serie 34937814845443777127987495709896389361 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023