logoescudo

Anuncio de adjudicación

Número de Expediente CO2024/16
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-09-2024 a las 11:18 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza de la Constitución S/N
  • (33071)
    Oviedo
    España
  • ES120
Contacto
  • Teléfono
    985981869
  • Fax
    985204371
  • Correo Electrónico
    seccioncontratacion@oviedo.es

Objeto del Contrato
: Contrato de obras de rehabilitación de cubierta inclinada del Centro Social de Santa Marina de Piedramuelle, en el marco del Programa de Escuela Taller Santa Marina de Piedramuelle del Ayuntamiento de Oviedo (convocatoria 2022).

  • Descripción Contrato de obras de rehabilitación de cubierta inclinada del Centro Social de Santa Marina de Piedramuelle, en el marco del Programa de Escuela Taller Santa Marina de Piedramuelle del Ayuntamiento de Oviedo (convocatoria 2022).
  • Valor estimado del contrato
    145.331,77 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      146.542,87 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      121.109,81 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45111100 - Trabajos de demolición.
    • 44112400 - Tejados.
    • 45261000 - Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos.
    • 45261211 - Colocación de tejas.
  • Plazo de Ejecución
    • 2 Mes(es)
      • Observaciones: Dos meses y medio, desde la formalización del Acta de Comprobación del Replanteo
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Asturias
    • Código de Subentidad Territorial
      ES120
      • Dirección Postal
      • España

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Acta de Resolución

      Adjudicado

      Adjudicatario

      • Sergiu Alexandru Tatarcan
      • NIF
        ****8947*
      • El adjudicatario es una PYME
        : Sí
        • Dirección Física
        • C/ Belmonte de Miranda 1, 3F
        • (33012)
          Oviedo
          España
        Contacto
        • Teléfono
          +34 606891788
        • Correo Electrónico
          tsaconstruccion@gmail.com

        Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          97.413,4 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          117.870,21 EUR.
      Motivación
      • Motivación
        Oferta mejor valorada
      • Fecha del Acuerdo
        29/08/2024
      • Plazo de Formalización
        • Observaciones: Conforme a lo establecido en el PCAP
      Información Sobre las Ofertas
      • Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
        No
      • Ofertas recibidas
        5
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        5
      • Precio de la oferta más baja
        97.413,4 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        120.177,26 EUR.

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %

      Proceso de Licitación

    • Según lo establecido en el Pliego regulador del contrato
    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica

      • Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 15/07/2024 a las 23:59

      Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

      Apertura de Ofertas Económicas

      Apertura del sobre único

      • Apertura sobre oferta económica
      • El día 18/07/2024 a las 11:30 horas
      Lugar
      • Ayuntamiento de Oviedo
      Dirección Postal
      • Calle del Peso nº 2
      • (33071)
        Oviedo
        España

      Tipo de Acto :
      Público

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • Ampliación de plazo de garantía
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 20
        • Oferta económica
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 80
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000014079551 | UUID 2024-000930287 | SELLO DE TIEMPO FechaMon, 02 Sep 2024 11:18:25:468 CEST N.Serie 81364329605236357093968075290191881588 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023