logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente ALC/2024/94
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-09-2024 a las 14:35 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • La Plaza, 1
  • (33993)
    Sobrescobio
    España
  • ES120
Contacto
  • Teléfono
    985609005
  • Correo Electrónico
    secretaria@ayto-sobrescobio.es

Objeto del Contrato
: Contrato de obras “proyecto de duplicación de la línea de filtración de la E.T.A.P. de Rioseco”

  • Descripción Contrato de obras “proyecto de duplicación de la línea de filtración de la E.T.A.P. de Rioseco”
  • Valor estimado del contrato
    99.965,67 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      120.958,46 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      99.965,67 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45232410 - Obras de saneamiento.
    • 45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.
  • Plazo de Ejecución
    • 6 Mes(es)
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Asturias
    • Código de Subentidad Territorial
      ES120
      • Dirección Postal
      • La Plaza, Rioseco
      • (33993)
        Sobrescobio
        España

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Formalizado

      Adjudicatario

      • ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS,S.A.U.
      • NIF
        A79486833
      • El adjudicatario es una PYME
        : No
        • Dirección Física
        • Polígono Industrial de ASIPO,C/A naves 5 y 6
        • (33428)
          Llanera - Asturias
          España
        Contacto
        • Teléfono
          +34 985792425
        • Correo Electrónico
          licitaciones.asturias@elecnor.es

        Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          81.621,73 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          98.762,29 EUR.

        Información sobre el Contrato

        • Número de Contrato
          ALC/2024/94
        • Fecha de Formalización
          13/09/2024
      Motivación
      • Motivación
        Mejor valorado
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        12/09/2024
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        2
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        1
      • Precio de la oferta más baja
        81.621,73 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        94.385,1 EUR.

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %

      Presentación de recursos

      Proceso de Licitación

    • Abierto Simplificado
    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica
    • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
      : No

      • Plazo de Obtención de Pliegos

      • Hasta el 22/08/2024 a las 12:00

      Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 22/08/2024 a las 12:00

      Subasta electrónica

      • Se adjudicará mediante subasta electrónica
        : No

      Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

      Apertura de Ofertas Económicas

      Apertura de Ofertas

      • Apertura sobre oferta económica
      • El día 27/08/2024 a las 08:30 horas
      Lugar
      • Ayuntamiento de Sobrescobio
      Dirección Postal
      • La Plaza, N.º 1, Rioseco
      • (33993)
        Sobrescobio
        España

      Tipo de Acto :
      Público

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • Oferta Economica
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 80
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 80
        • Reducción del plazo de ejecución de los trabajos
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 20
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 20
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000014232060 | UUID 2024-001007122 | SELLO DE TIEMPO FechaTue, 24 Sep 2024 14:35:27:838 CEST N.Serie 167747325717272459272858400087793338042 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023