Objeto del Contrato
: Obras de mejora del camino de Mirón a Contixe.
Descripción del procedimiento El ámbito de actuación se sitúa en el camino que une los núcleos de Mirón y Contixe. Se trata de un camino que parte del borde sur del núcleo de Mirón y conecta con el de Contixe, atravesando y estructurando este último, de manera que se actuará hasta el punto en el que el camino sale de Contixe (desde ahí continúa hacia Vilarchán).
Se trata de un contrato de obras, calificado como tal de acuerdo a lo que dispone el artículo 13 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP en adelante) además de su condición de contrato administrativo.
Las actuaciones a llevar a cabo consistirán en la ejecución de una nueva capa de rodadura de 5 cm de aglomerado asfáltico AC16 surf D sobre el firme existente, previo fresado de dos zonas donde resulta necesario no elevar la calzada por la existencia de entradas. Previamente se llevará a cabo un bacheado en las zonas que sea necesario arreglar.
Todas las actuaciones se realizarán conforme al pliego y a las partidas descritas en el proyecto así como de conformidad con lo establecido en las diferentes autorizaciones sectoriales anexas al presente.Valor estimado del contrato 71.671,69 EUR.
Presupuesto base de licitación- Importe
86.722,74 EUR.
- Importe (sin impuestos)
71.671,69 EUR.
Clasificación CPVPlazo de Ejecución14 Día(s)
Observaciones: El plazo de ejecución será de dos (2) semanas según lo establecido en el proyecto. No obstante, al estar la contratación financiada con cargo a la subvención concedida por la Diputación Provincial de Pontevedra, el adjudicatario deberá tener finalizada la obra antes del día 31/12/2024.
Lugar de ejecución- Subentidad Nacional
- Código de Subentidad Territorial
ES114
Dirección Postal
Avda. de Galicia, nº 17
(36820)
Ponte Caldelas
Condiciones de ejecución del contrato
- Se utilizará pedido electrónico : No
- Se aceptará factura electrónica : Sí
- Se utilizará el pago electrónico : Sí
- Condiciones especiales de ejecución de Contrato