ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha 22.11.2017 se redactó el proyecto de las obras de construcción de carriles peatonales en Valdeolea por el ingeniero de caminos D. Rubén Fernández Rozas, junto con el Pliego de Prescripciones Técnicas y el estudio de seguridad y salud y fue aprobado por Resolución de la Alcaldía 029/2018 de fecha 22.02.2018 se aprobó el expediente junto al Pliego de Cláusulas Administrativas.
SEGUNDO. En la misma resolución de la Alcaldía y mediante Resolución de la Alcaldía, se justificó la realización de las obras y se aprobó el expediente ordinario de contratación por procedimiento abierto, con un único criterio de adjudicación, se autorizó el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 1531.61900 del vigente presupuesto y se dispuso la apertura del procedimiento de adjudicación con arreglo al proyecto técnico y pliego de cláusulas administrativas particulares que se consideran parte integrante del contrato.
TERCERO. Con fecha 11.06.2018 el Alcalde adjudicó las obras a Rucecan, S.L.
CUARTO. Con fecha 07.06.2018, deposita aval expedido por el Abanca, S.A. con número 368070 por el que el adjudicatario ha constituido la garantía definitiva de 6.380,85 euros equivalente al 5 por 100 del importe de la adjudicación, que no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto éste sin culpa del contratista.
Y conviniendo a ambas partes, en calidad de adjudicador y adjudicatario, el presente contrato de obras, lo formalizan en este documento administrativo, con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA. Rucecan, S.L., en adelante el contratista, se compromete a la ejecución de las obras de construcción de carriles peatonales en Valdeolea, con arreglo al proyecto técnico – incrementado en las unidades de obra ofertadas por el contratista -, y el pliego de cláusulas administrativas particulares, que figuran en el expediente, documentos contractuales que adopta incondicionalmente y sin reserva alguna y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en él.
SEGUNDA. El precio del contrato es de 127.617,04, Euros y 26.799,58 Euros de IVA, lo que supone un importe total de 154.416,62 Euros, que serán abonados mensualmente a cuenta, mediante certificaciones de obra ejecutada expedidas por la Dirección facultativa.
TERCERA. El plazo de ejecución de las obras será de cinco meses contados desde el día siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo que se realizará en un plazo no superior a un mes desde la firma de la formalización del presente contrato.
CUARTA. El contratista, presta su conformidad con este contrato, firmándolo en este acto y se somete, para cuando no se encuentre en él establecido a los preceptos del Texto Refundido de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga del Texto Refundido de la Ley de Contratos y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; asimismo se compromete expresamente a cumplir lo dispuesto en la Legislación laboral y de seguridad social y de forma especial todo lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.