logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente 2023/C003/000001
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-08-2024 a las 12:04 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • C/ Real, 15
  • (15350)
    Cedeira
    España
  • ES111
Contacto
  • Teléfono
    981480000
  • Fax
    981482506
  • Correo Electrónico
    contratacion@cedeira.gal

Objeto del Contrato
: Mellora de firmes nos lugares de Mundín, As Bieiteiras, Santallamar e Vilacacín e nas rúas C. Ponthus e Cuartel

  • Descripción Contrato de Obras por procedemento Aberto Simplificado
  • Valor estimado del contrato
    107.717,73 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      130.338,45 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      107.717,73 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45233140 - Obras viales.
  • Plazo de Ejecución
    • 3 Mes(es)
      • Observaciones: Establecido en el proyecto
  • Lugar de ejecución
    • Mellora de firmes nos lugares de Mundín, As Bieiteiras, Santallamar e Vilacacín e nas rúas C. Ponthus e Cuartel
    • Subentidad Nacional
      A Coruña
    • Código de Subentidad Territorial
      ES111
      • Dirección Postal
      • Rúa Real 15
      • (15350)
        Cedeira
        España
    • (...)
      Adxudicar o contrato de obra denominado “Mellora de firmes nos lugares de Mundín, As Bieiteiras, Santallamar
      e Vilacacín e nas rúas C. Ponthus e Cuartel” a favor do licitador que presentou a oferta mellor valorada:
      Licitador: LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.
      CIF: A70124201
      Importe: 105498,74 € + 22154,74 € (IVE). TOTAL: 127653,48 €
      Prazo de execución: 3 meses
      (...)

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Acta de Resolución

      Formalizado

      Adjudicatario

      Motivación
      • Motivación
        (...)
        Adxudicar o contrato de obra denominado “Mellora de firmes nos lugares de Mundín, As Bieiteiras, Santallamar
        e Vilacacín e nas rúas C. Ponthus e Cuartel” a favor do licitador que presentou a oferta mellor valorada:
        Licitador: LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.
        CIF: A70124201
        Importe: 105498,74 € + 22154,74 € (IVE). TOTAL: 127653,48 €
        Prazo de execución: 3 meses
        (...)
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        19/07/2024
      Información Sobre las Ofertas
      • Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
        No
      • Ofertas recibidas
        1
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        1
      • Ofertas electrónicas recibidas
        1
      • Precio de la oferta más baja
        105.498,74 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        105.498,74 EUR.

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %
        • Plazo de constitución
        • 1 Año(s)

      Garantía Requerida Complementaria

      • Porcentaje
        0 %

      Proceso de Licitación

    • Contrato de Obras por procedemento Aberto Simplificado
    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica
    • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
      : No

      • Plazo de Obtención de Pliegos

      • Hasta el 19/06/2024 a las 13:54

      Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 19/06/2024 a las 23:59

      Subasta electrónica

      • Se adjudicará mediante subasta electrónica
        : No

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • oferta económica
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 80
          • Expresión de evaluación : https://www.dacoruna.gal/valoracion
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 80
        • Porcentaje de mujeres en relación con el personal global de la empresa
          • Subtipo Criterio : Social
          • Ponderación : 5
          • Expresión de evaluación : Valoración según criterios anexo V PCAP, punto II.2.2
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 5
        • Porcentaje de personal fijo en relación con personal global de la empresa
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 15
          • Expresión de evaluación : Valoración según criterios anexo V PCAP, punto II.1
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 15
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000014012192 | UUID 2024-000896589 | SELLO DE TIEMPO FechaTue, 20 Aug 2024 12:04:33:121 CEST N.Serie 13718732879777916388395393032889659366 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023