logoescudo

Anuncio de adjudicación

Número de Expediente OB28704/2023
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-09-2024 a las 12:24 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Virgen del Rosario, 7
  • (35600)
    Puerto del Rosario
    España
  • ES70
Contacto
  • Teléfono
    928862300
  • Fax
    928862300
  • Correo Electrónico
    contratacion@cabildofuer.es

Objeto del Contrato
: contrato de obras del mercado de casa del coronel con fondos nextgen (pstd)

  • Descripción EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL MERCADO DE CASA DEL CORONEL CON FONDOS NEXTGEN (PSTD)
  • Valor estimado del contrato
    250.761,85 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      268.315,17 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      250.761,85 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45000000 - Trabajos de construcción.
  • Plazo de Ejecución
    • 8 Mes(es)
      • Observaciones: Según lo establecido en el PCAP
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Canarias
    • Código de Subentidad Territorial
      ES70
      • Dirección Postal
      • España
    • PRIMERO.- Adjudicar a la empresa DECOCALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L., con CIF. B67868349 el contrato de obra denominado MERCADO DE CASA DEL CORONEL (T.M. LA OLIVA)”, mediante procedimiento abierto simplificado, por un precio de doscientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos con cincuenta y tres céntimos (257.582,53 €), incluido el IGIC, que asciende la cantidad de dieciséis mil ochocientos cincuenta y un euros con diecinueve céntimos (16.851,19 €).

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      Financiación con fondos de la UE
    • Fuente de financiación
      Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
    • Descripción de Programas de Financiación
      NEXTGEN (PSTD)

      • Acta de Resolución

      Adjudicado

      Adjudicatario

      • DECOCALLEJAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SL.
      • NIF
        B67868349
      • El adjudicatario es una PYME
        : Sí
        • Dirección Física
        • POLIGONO LOSILLA 4
        • (02400)
          HELLIN ALBACETE
          España
        Contacto
        • Teléfono
          674458500
        • Correo Electrónico
          administracion@decocallejas.com

        Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          240.731,34 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          257.582,53 EUR.
      Motivación
      • Motivación
        La mejor oferta
      • Fecha del Acuerdo
        05/09/2024
      • Plazo de Formalización
        Del 05/09/2024
        al 23/09/2024
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        1
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        1

        Presentación de recursos

        Proceso de Licitación

      • EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL MERCADO DE CASA DEL CORONEL CON FONDOS NEXTGEN (PSTD)
      • Procedimiento
        Abierto simplificado
      • Tramitación
        Ordinaria
      • Tramitación del Gasto
        Ordinaria
      • Sistema de Contratación
        No aplica
      • Presentación de la oferta
        Electrónica
      • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
        : No

        • Plazo de Obtención de Pliegos

        • Hasta el 24/06/2024 a las 23:00

        Plazo de Presentación de Oferta

        • Hasta el 24/06/2024 a las 23:00
          • Observaciones: Según lo establecido en el PCAP

        Subasta electrónica

        • Se adjudicará mediante subasta electrónica
          : No

        Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

        Apertura de Ofertas Económicas

        EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL MERCADO DE CASA DEL CORONEL CON FONDOS NEXTGEN (PSTD)

        • Apertura sobre oferta económica
        • El día 25/06/2024 a las 08:00 horas
        Lugar
        • EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL MERCADO DE CASA DEL CORONEL CON FONDOS NEXTGEN (PSTD)
        Dirección Postal
        • C/ Primero de Mayo, nº 39. 35600 Puerto del Rosario
        • (35600)
          Cabildo de Fuerteventura
          España

        Tipo de Acto :
        Privado

        • Condiciones para la asistencia : Según lo establecido en el PCAP

        Condiciones de adjudicación

          Criterios de Adjudicación

            Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
          • Criterio A.1. Ampliación del plazo de garantía
            • Subtipo Criterio : Otros
            • Ponderación : 30
            • Cantidad Máxima : 30
          • Criterio A.2. Reducción del plazo de ejecución
            • Subtipo Criterio : Otros
            • Ponderación : 20
            • Cantidad Máxima : 20
          • Criterio A.3. Certificado de registros de huella de carbono
            • Subtipo Criterio : Medioambiental
            • Ponderación : 10
            • Cantidad Máxima : 10
          • Criterio A.4. Mejoras en la eficiencia energética del Edificio
            • Subtipo Criterio : Medioambiental
            • Ponderación : 15
            • Cantidad Máxima : 15
        Detalle de la Licitación:

        ID 0000014114930 | UUID 2024-000948868 | SELLO DE TIEMPO FechaFri, 06 Sep 2024 12:24:29:189 CEST N.Serie 122542911037835656247869512165695589600 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023