logoescudo

Anuncio de adjudicacion

Número de Expediente 4467/2019
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-10-2019 a las 13:15 horas.

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza de la Candelaria, nº 1
  • (35250)
    Ingenio
    España
  • ES70
Contacto
  • Correo Electrónico
    contratacion@ingenio.es

Objeto del Contrato
: Contrato de Obras Alumbrado exterior Polígono Industrial de Las Majoreras

  • Valor estimado del contrato
    124.866,05 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      110.818,62 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      104.055,04 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45310000 - Trabajos de instalación eléctrica.
    • 45316100 - Instalación de equipo de alumbrado exterior.
    • 45316110 - Instalación de equipo de alumbrado para carreteras.
  • Plazo de Ejecución
    • 2 Mes(es)
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Canarias
    • Código de Subentidad Territorial
      ES70
      • Dirección Postal
      • PLAZA DE LA CANDELARIA S/N
      • (35250)
        INGENIO
        España
    • SEGUNDO. Adjudicar el contrato de obras para el desarrollo del proyecto denominado "ALUMBRADO EXTERIOR POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS MAJORERAS" a la empresa licitadora FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A., provista del CIF: A28423853, con domicilio a estos efectos en calle Quintanavides nº 21 – Edificio nº 5, C.P. 28050 - Madrid, por considerarse la mejor oferta, en su conjunto, para los intereses municipales.

      Acta de Resolución

      Adjudicado

      Adjudicatario

      • FERROSER INFRAESTRUCTURAS SA
      • NIF
        A28423853

        • Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          50.879,65 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          54.186,83 EUR.
      Motivación de la Adjudicación
      • Motivación
        SEGUNDO. Adjudicar el contrato de obras para el desarrollo del proyecto denominado "ALUMBRADO EXTERIOR POLÍGONO INDUSTRIAL DE LAS MAJORERAS" a la empresa licitadora FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A., provista del CIF: A28423853, con domicilio a estos efectos en calle Quintanavides nº 21 – Edificio nº 5, C.P. 28050 - Madrid, por considerarse la mejor oferta, en su conjunto, para los intereses municipales.
      • Fecha del Acuerdo
        02/10/2019
      • Plazo de Formalización
        Hasta el 17/10/2019
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        9

        Garantía Requerida Definitiva

        • Porcentaje
          5 %
          • Plazo de constitución
          • 1 Año(s)

        Proceso de Licitación

      • Procedimiento
        Abierto simplificado
      • Tramitación
        Ordinaria
      • Tramitación del Gasto
        Ordinaria
      • Presentación de la oferta
        Manual

        • Plazo de Obtención de Pliegos

        • Hasta el 25/06/2019 a las 13:00

        Plazo de Presentación de Oferta

        • Hasta el 26/06/2019 a las 13:00
          • Observaciones: *Franja horaria Comunidad Autónoma de Canarias

        Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

        Apertura de Ofertas Económicas

        Apertura de sobre de oferta económica

        • Apertura sobre oferta económica
        • El día 28/06/2019 a las 10:00 horas
        • *Cualquier modificación en la fecha y hora establecida, se comunicará por este mismo medio
        Lugar
        • Sala de Juntas
        Dirección Postal
        • Plaza de la Candelaria, nº 1
        • (35250)
          Ingenio
          España

        Tipo de Acto :
        Público

        Condiciones de adjudicación

          Criterios de Adjudicación

            Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
          • MENOR PRECIO OFERTADO
            • Subtipo Criterio : Precio
            • Ponderación : 100
            • Expresión de evaluación : Vi=100*Pmin/Pi
        Detalle de la Licitación:

        ID 0000004550174 | UUID 2019-418414 | SELLO DE TIEMPO FechaMon, 21 Oct 2019 13:15:45:298 CEST N.Serie 7111953922798514079478545679434501198 Autoridad 4: C=ES,O=FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016