Objeto del Contrato
: Contrato de obras: “Acondicionamiento y refuerzo de la carretera provincial AV-P-116 Crespos-Collado de Contreras”
Descripción del procedimiento Es objeto de este contrato, a que este pliego de cláusulas se refiere, la ejecución de la obra “Acondicionamiento y refuerzo de la carretera provincial AV-P-116 Crespos-Collado de Contreras”, con sujeción al proyecto técnico, con todos los documentos que lo componen, (que incluye Pliego de Prescripciones Técnicas), redactado por el Jefe de Servicio de Vías y Obras, Mariano Terceño González, mayo de 2024 (firmado el 4 de junio de 2024). El proyecto fue aprobado definitivamente el día 25 de julio de 2024Valor estimado del contrato 198.339,39 EUR.
Presupuesto base de licitación- Importe
239.990,66 EUR.
- Importe (sin impuestos)
198.339,39 EUR.
Clasificación CPVPlazo de Ejecución3 Mes(es)
Observaciones: El plazo máximo de ejecución del contrato de obras será de TRES MESES, que comenzará a contarse desde el día siguiente al de la formalización del acta de comprobación del replanteo, hecho éste que se producirá dentro de un mes desde la fecha de formalización del contrato administrativo.
Lugar de ejecución- Subentidad Nacional
- Código de Subentidad Territorial
ES411
Dirección Postal
Condiciones de ejecución del contrato
- Se utilizará pedido electrónico : No
- Se aceptará factura electrónica : Sí
- Se utilizará el pago electrónico : No
- Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Consideraciones de tipo medioambiental - La empresa adjudicataria deberá asumir el compromiso de volver a utilizar aquellos materiales que fueron desechados y que puedan ser aptos para elaborar otros productos.
Asimismo, deberán reutilizar aquellos envases concebidos para realizar un determinado número de usos y rellenarlos con el mismo fin para el que fueron diseñados