: Pavimentación de la pista de acceso a Cretas (Teruel)
Valor estimado del contrato
239.669,42 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe
290.000 EUR.
Importe (sin impuestos)
239.669,42 EUR.
Clasificación CPV
45233222 -
Trabajos de pavimentación y asfaltado.
Plazo de Ejecución
6 Mes(es)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional
Teruel
Código de Subentidad Territorial
ES242
Dirección Postal
España
Adjudicación del contrato de obra de Pavimentación de la pista de acceso a Cretas (Teruel)
Adjudicado
Adjudicatario
EZAGUE,S.L.
NIF
B44102556
Importes de Adjudicación
Importe total ofertado (sin impuestos)
224.809,92 EUR.
Importe total ofertado (con impuestos)
272.020 EUR.
Motivación de la Adjudicación
Motivación
Adjudicación del contrato de obra de Pavimentación de la pista de acceso a Cretas (Teruel)
Fecha del Acuerdo
20/04/2018
Plazo de Formalización
Observaciones: Cinco (5) días a contar desde el requerimiento que formule esta Presidencia, una vez transcurridos quince (15) días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación
Información Sobre las Ofertas
Ofertas recibidas
8
Proceso de Licitación
Procedimiento
Abierto
Tramitación
Ordinaria
Tramitación del Gasto
Ordinaria
Presentación de la oferta
Manual
Plazo de Presentación de
Oferta
Hasta el 12/02/2018 a las 14:00
Observaciones: Cuando el último día de plazo coincida con día inhábil el plazo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente
ID 0000002928972 |
UUID 2018-115848 |
SELLO DE TIEMPO Fechavie, 04 may 2018 11:27:32:759 CEST N.Serie 81461080937695041430716101742820167444 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016