Anuncio de licitación

• Importe
  183.672,41 EUR.
• Importe (sin impuestos)
  171.656,46 EUR.

• 71311210 - Servicios de consultoría en materia de carreteras.

• 14 Mes(es)

• Isla de Tenerife.
• Subentidad Nacional
  Canarias
• Código de Subentidad Territorial
  ES70

Dirección Postal

• España

Opciones y prórrogas

• Prórrogas:
  Prórroga: SI. Mediante acuerdo del órgano de contratación, siempre que sus características permanezcan inalterables, con amparo en lo dispuesto en el art. 29.2 de la LCSP, si se produjera una ampliación del contrato de obra del inicialmente previsto, siendo dichas prorrogas obligatorias para el contratista.

Condiciones de ejecución del contrato

• Se utilizará pedido electrónico : No
• Se aceptará factura electrónica : Sí
• Se utilizará el pago electrónico : Sí
• Condiciones especiales de ejecución de Contrato
  • Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos - De conformidad con la cláusula 21 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
  • Consideraciones de tipo social - De conformidad con la cláusula 25 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

• Porcentaje
  5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

• Capacidad de obrar
• No prohibición para contratar
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

• Trabajos realizados
  - Relacion de servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato ejecutados en los últimos 5 años de conformidad con el apartado 14.2 b) del cuadro de características particulares del pliego de clausulas administrativas particulares.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

• Otros
  - Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, de conformidad con el apartado14.2 a) del cuadro de características particulares del pliego de clausulas administrativas particulares.

Preparación de oferta

• Sobre
  Archivo electrónico nº 1.
• Tipo de Oferta
  Documentación administrativa
• Descripción
  DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO CONTROL Y VIGILANCIA PARA EL APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PASARELA PEATONAL EN EL ENLACE DEL PADRE ANCHIETA DE LA AUTOPISTA TF-5.

Preparación de oferta

• Sobre
  Archivo electrónico nº 2.
• Tipo de Oferta
  Oferta técnica o evaluable mediante juicio de valor
• Descripción
  CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS, PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO CONTROL Y VIGILANCIA PARA EL APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PASARELA PEATONAL EN EL ENLACE DEL PADRE ANCHIETA DE LA AUTOPISTA TF-5

Preparación de oferta

• Sobre
  Archivo electrónico nº 3.
• Tipo de Oferta
  Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
• Descripción
  CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES, PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO CONTROL Y VIGILANCIA PARA EL APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PASARELA PEATONAL EN EL ENLACE DEL PADRE ANCHIETA DE LA AUTOPISTA TF-5.

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

• Mejoras al contrato sin coste adicional para la Administración
• Subtipo Criterio : Otros
• Ponderación : 20
• Precio
• Subtipo Criterio : Precio
• Ponderación : 35

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

• Memoria técnica
• Subtipo Criterio : Otros
• Ponderación : 45

Plazo de Validez de la Oferta

• 1 Mes(es)

Presentación de recursos

Presentación de recursos

• Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias

Dirección Postal

• Avenida José Manuel Guimerá, 10. Edificios Usos Múltiples II, Planta 6ª.
• (38071)
  Santa Cruz de Tenerife
  España

Contacto

• Teléfono
  +34 922951375
• Correo Electrónico
  tribunalcontratos.hacienda@gobiernodecanarias.org

• Se aceptará factura electrónica

Programas de Financiación

No hay financiación con fondos de la UE

Subcontratación permitida

• SI, de conformidad con lo establecido en la cláusula 26 del pliego de cláusulas administrativas particulares.