logoescudo

Anuncio de adjudicación

Número de Expediente 54/2024
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-09-2024 a las 10:49 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Calle Escuelas S/N
  • (22583)
    Sopeira
    España
  • ES241
Contacto
  • Correo Electrónico
    aytosopeira2@hotmail.com

Objeto del Contrato
: Pavimentación de calle entre Calle Castillo y Calle Escuela en Sopeira

  • Descripción Pavimentación de calle entre Calle Castillo y Calle Escuela en Sopeira
  • Valor estimado del contrato
    45.932,1 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      55.577,84 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      45.932,1 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.
  • Plazo de Ejecución
    • 10 Mes(es)
      • Observaciones: El plazo de ejecución será de DIEZ MESES, a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato o el de la fecha de firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación.
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Huesca
    • Código de Subentidad Territorial
      ES241
      • Dirección Postal
      • Zona de intersección entre Calle Castillo y Calle Escuela en Sopeira
      • (22583)
        Sopeira
        España
    • Se resuelve adjudicar a PINATER, S.L. Contrato de obra: “Pavimentación de calle entre Calle Castillo y Calle Escuela en Sopeira”, por el precio de 46.574,22 €uros (IVA incluido); por ser la oferta mejor valorada de acuerdo con el criterio de adjudicación fijado en la Cláusula Décima del PCAP.

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Acta de Resolución

      Adjudicado

      Adjudicatario

      • PINATER SL
      • NIF
        ****2177*
      • El adjudicatario es una PYME
        : No
      • País Origen Producto o Servicio :
        España
        • Dirección Física
        • Barrio de Aragón, Bloque 6, Bajos
        • (25520)
          El Pont de Suert
          España
        Contacto
        • Correo Electrónico
          pinater@pinater.com

        Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          38.491,09 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          46.574,22 EUR.
      Motivación
      • Motivación
        Se resuelve adjudicar a PINATER, S.L. Contrato de obra: “Pavimentación de calle entre Calle Castillo y Calle Escuela en Sopeira”, por el precio de 46.574,22 €uros (IVA incluido); por ser la oferta mejor valorada de acuerdo con el criterio de adjudicación fijado en la Cláusula Décima del PCAP.
      • Fecha del Acuerdo
        10/09/2024
      • Plazo de Formalización
        Del 11/09/2024
        al 01/10/2024
        • Observaciones: La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores.
      Información Sobre las Ofertas
      • Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
        No
      • Ofertas recibidas
        2
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        2
      • Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE)
        0
      • Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE)
        0
      • Ofertas electrónicas recibidas
        2
      • Precio de la oferta más baja
        46.574,22 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        51.131,62 EUR.

      Proceso de Licitación

    • En virtud del artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se aplica la utilización del procedimiento abierto simplificado sumario, ya que el valor estimado del contrato de obra es inferior a 80.000 € (IVA excluido).
    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica
    • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
      : No

      • Plazo de Obtención de Pliegos

      • Hasta el 03/09/2024 a las 23:59

      Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 03/09/2024 a las 23:59
        • Observaciones: Se recomienda descargar la herramienta de presentación de ofertas con tiempo suficiente, para poder solventar, en su caso, cualquier problema técnico que pudiera surgir. Herramienta: "Guía de los servicios de Licitación Electrónica para Empresas" que podrán encontrar en el siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda. Téngase también en cuenta el horario de soporte de la PLACSP (L-J 9h A 19h; V 9h a 17h)

      Subasta electrónica

      • Se adjudicará mediante subasta electrónica
        : No

      Otros eventos

      Apertura del sobre que contiene la documentación administrativa y la oferta económica

      • Apertura sobre administrativo y criterios cuantificables automáticamente
      • El día 04/09/2024 a las 11:00 horas
      • El sobre (único) contendrá la documentación administrativa y la oferta, de acuerdo con lo establecido en la cláusula novena del PCAP
      Lugar
      • Sede del Ayuntamiento de Sopeira
      Dirección Postal
      • C/ Escuelas, s/nº
      • (22583)
        SOPEIRA
        España

      Tipo de Acto :
      Privado

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • Mejora – Aumento de resistencia a compresión del hormigón
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 10
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 10
        • Precio
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 80
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 80
        • Visita técnica a la zona de actuación
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 10
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 10
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000014129929 | UUID 2024-000956529 | SELLO DE TIEMPO FechaTue, 10 Sep 2024 10:49:48:354 CEST N.Serie 42195854364423629947659538192142595612 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023