logoescudo

Anuncio de adjudicación

Número de Expediente 1866/2017
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-09-2018 a las 14:15 horas.

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Avenida Prudencio González, 2
  • (33424)
    Posada de Llanera
    España
  • ES120
Contacto
  • Teléfono
    985770007
  • Fax
    985772316
  • Correo Electrónico
    contratacionadministrativa@llanera.es

Objeto del Contrato
: La ejecución de las obras definidas en el Proyecto de acondicionamiento de camino en La Llomba, parroquia de Pruvia (Llanera).

  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      90.216,58 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      74.559,16 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45233142 - Trabajos de reparación de carreteras.
  • Plazo de Ejecución
    • 54 Día(s)
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Asturias
    • Código de Subentidad Territorial
      ES120
      • Dirección Postal
      • España
    • Adjudicación del contrato de obras para la ejecución del Proyecto de acondicionamiento de camino en La Llomba, parroquia de Pruvia (Llanera).

      Acta de Resolución

      Adjudicado

      Adjudicatario

      • ARPOSA 60 S.L.
      • NIF
        B74365172

        • Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          51.591,15 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          62.425,29 EUR.
      Motivación de la Adjudicación
      • Motivación
        Por haber resultado en su conjunto la oferta económica más ventajosa en relación a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: menor precio ofertado (hasta 70 puntos) y reducción del plazo de ejecución del contrato (hasta 30 puntos), siempre que ésta no resulte superior al 40% del previsto en el Proyecto de Obras (3 meses).
      • Fecha del Acuerdo
        30/08/2018
      • Plazo de Formalización
        • Observaciones: El contratista ha sido requerido para la formalización del contrato el día 6 de septiembre de 2018.
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        3

        Proceso de Licitación

      • Procedimiento
        Negociado sin publicidad
      • Tramitación
        Ordinaria
      • Tramitación del Gasto
        Ordinaria
      • Presentación de la oferta
        Manual
        • Detalle de la Licitación:

        ID 0000003180445 | UUID 2018-334916 | SELLO DE TIEMPO FechaWed, 05 Sep 2018 14:15:30:217 CEST N.Serie 102122895102025338703566043666071982690 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016