logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente EM-GAL-2402.C4
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-10-2024 a las 13:19 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • c/ Antonio Machado nº 45
  • (15071)
    A Coruña
    España
  • ES111
Contacto
  • Teléfono
    981288200
  • Correo Electrónico
    demarcacion.galicia@mitma.es

Objeto del Contrato
: "Emergencia: Reparación firme carreteras A-52 (P.K. 112+200 a P.K. 267+100) y A-75 (P.K. 0+000 a P.K. 12+800) provincia Ourense y carreteras A-52 (P.K. 267+100 a P.K. 306+440), A-55 (P.K. 0+000 a P.K. 32+000) y VG-20 (P.K. 2+000 a P.K. 13+400) provincia Pontevedra Lote-4: Contrato de obras “Reparación firme en A-52 PK 267 A PK 298 Ambas calzadas. Provincia Pontevedra.

  • Descripción "Emergencia: Reparación firme carreteras A-52 (P.K. 112+200 a P.K. 267+100) y A-75 (P.K. 0+000 a P.K. 12+800) provincia Ourense y carreteras A-52 (P.K. 267+100 a P.K. 306+440), A-55 (P.K. 0+000 a P.K. 32+000) y VG-20 (P.K. 2+000 a P.K. 13+400) provincia Pontevedra Lote-4: Contrato de obras “Reparación firme en A-52 PK 267 A PK 298 Ambas calzadas. Provincia Pontevedra.
  • Valor estimado del contrato
    908.661,99 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      1.099.481,01 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      908.661,99 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45233220 - Trabajos de pavimentación de carreteras.
  • Plazo de Ejecución
    • 4 Mes(es)
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Pontevedra
    • Código de Subentidad Territorial
      ES114
      • Dirección Postal
      • España

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Formalizado

      Adjudicatario

      • OBRAS, PAVIMENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, SL
      • NIF
        B36719490
      • El adjudicatario es una PYME
        : Sí
        • Dirección Física
        • España

        Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          908.661,99 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          1.099.481,01 EUR.

        Información sobre el Contrato

        • Número de Contrato
          EM-GAL-2402.C4
        • Fecha de Formalización
          26/06/2024
      Motivación
      • Motivación
        Declaración tramitación emergencia (art 120 Ley 9/2017)
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        18/06/2024
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        1
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        1

        Proceso de Licitación

      • Procedimiento
        Negociado sin publicidad
      • Tramitación
        Emergencia
      • Tramitación del Gasto
        Ordinaria
      • Sistema de Contratación
        No aplica
      • Presentación de la oferta
        Manual

        • Justificación del Proceso

        • Código de Motivo
          Extrema urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el comprador
        • Descripción
          "1.Tras la búsqueda de candidatos idóneos para realizar las prestaciones, en base a la experiencia de esta Demarcación, y tras las consultas a las empresas sobre su disposición a la ejecución teniendo en cuenta los condicionantes, es capaz de cumplir los condicionantes técnicos y temporales que impone la situación de emergencia. 2.Una vez visto con las unidades y priorizado que las principales plantas de aglomerado y equipos de extendido de Galicia colaboren para que no se demoren las obras en este tema crítico a efectos de restablecer la correcta vialidad antes de finalizar al período estival de 2024. 3.En los lotes se han tenido en cuenta: situación de las plantas, experiencia de los equipos, etc. 4.Se estima que dada la gran cantidad de lotes finalmente propuestos y el número de plantas existentes, no sería posible solicitar tres ofertas solventes por lote"
        Detalle de la Licitación:

        ID 0000014362777 | UUID 2024-001073539 | SELLO DE TIEMPO FechaThu, 10 Oct 2024 13:19:39:113 CEST N.Serie 145502094888379570025771739983949716872 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023