logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente 23/T/18/SS/DG/A/0230
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-04-2019 a las 14:36 horas.

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Juan XXIII, 17 -3 ª Planta
  • (35004)
    Las Palmas de Gran Canaria
    España
  • ES70
Contacto
  • Correo Electrónico
    cdgrree.scs@gobiernodecanarias.org

Objeto del Contrato
: Servicio de Dirección de ejecución y Coordinación de seguridad y salud, y de Dirección de obra de arquitectura, para la obra de Reforma del Centro de Salud de Playa Blanca, T.M. Yaiza. Lanzarote, con el fin de designar la Dirección técnica que controlará y ordenará la ejecución de la citada obra de Reforma del Centro de Salud de Playa Blanca.

  • Valor estimado del contrato
    5.523,18 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      5.909,8 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      5.523,18 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
  • Plazo de Ejecución
    • 2 Mes(es)
      • Observaciones: El presente contrato se considera complementario del contrato de obras correspondiente y dará comienzo con la formalización del contrato de obras y terminará con la liquidación de las obras, que tendrá lugar una vez expirado el plazo de garantía de las mismas
  • Lugar de ejecución
    • Centro de Salud de Playa Blanca
    • Subentidad Nacional
      Lanzarote
    • Código de Subentidad Territorial
      ES708
      • Dirección Postal
      • Avda. Varadero, S/N
      • (35580)
        Playa Blanca
        España

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      Financiación con fondos de la UE
    • Descripción de Programas de Financiación
      Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, dentro del eje 9, prioridad de inversión 9.a, objetivo especifico 9.7.1 del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020

      • Acta de Resolución

      Nº de Lotes: 2
      • Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1
      • Se debe ofertar:
        A uno o varios lotes
      • Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
      • Nº Lote:
        1

        • Objeto del Contrato
        : LOTE 1: Dirección de ejecución y Coordinación de seguridad y salud

      • Presupuesto base de licitación
        • Importe
          3.356,15 EUR.
        • Importe (sin impuestos)
          3.136,59 EUR.
      • Lugar de ejecución
        • Subentidad Nacional
          Lanzarote
        • Código de Subentidad Territorial
          ES708
          • Dirección Postal
          • España

        Condiciones de Licitación

        Condiciones de adjudicación

          Criterios de Adjudicación
            Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
          • CRITERIO Nº 1: Baja de la oferta económica
            • Subtipo Criterio : Precio
            • Ponderación : 50
            • Expresión de evaluación : Y= (-a/x)+50
          • CRITERIO Nº 2: Asistencia a la obra
            • Subtipo Criterio : Otros
            • Ponderación : 35
            • Expresión de evaluación : Y=(-a/x)+35
          • CRITERIO Nº 3: Buena ejecución de obras previas
            • Subtipo Criterio : Otros
            • Ponderación : 10
            • Expresión de evaluación : Y=2(X/50.000)
          • CRITERIO Nº 4: Menor impacto de huella de carbono
            • Subtipo Criterio : Otros
            • Ponderación : 5
            • Expresión de evaluación : Y=-ax+5

      Formalizado

      Adjudicatario

      • RAF Artec, S.L.P.U.
      • NIF
        B35509819
      • El adjudicatario es una PYME
        : Sí
      • País Origen Producto o Servicio :
        España

        • Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          2.728,97 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          2.906,35 EUR.

        Información sobre el Contrato

        • Número de Contrato
          0000001266/2019
        • Fecha de Formalización
          22/03/2019
      Motivación de la Adjudicación
      • Motivación
        De las proposiciones presentadas y tras la valoración de las ofertas, una vez aplicado los criterios de adjudicación previstos en la cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por ser la proposición que ha ofertado la mejor relación calidad-precio en la ejecución del contrato.
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        22/03/2019
      Información Sobre las Ofertas
      • Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
        No
      • Ofertas recibidas
        4
      • Ofertas electrónicas recibidas
        4
      • Precio de la oferta más baja
        2.600 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        3.000 EUR.

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %

      Proceso de Licitación

    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Anticipada
    • Se debe ofertar:
      A uno o varios lotes
    • Presentación de la oferta
      Electrónica
    • Número máximo de lotes a los que se puede presentar
      2

      • Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 28/12/2018 a las 14:00
        • Observaciones: Deberá de tenerse en cuenta que el horario que se ha establecido, corresponde al horario peninsular
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000003870845 | UUID 2019-272395 | SELLO DE TIEMPO FechaMon, 01 Apr 2019 14:36:52:960 CEST N.Serie 55259822843611868298486543162788422994 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016