logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente 788/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-05-2021 a las 08:41 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza de la Candelaria, nº 1
  • (35250)
    Ingenio
    España
  • ES70
Contacto
  • Correo Electrónico
    contratacion@ingenio.es

Objeto del Contrato
: Cotrato de Obras Actuaciones para mejora de la Accesibilidad y creación de zona de sombra en la playa del Burrero 21.PCA.07.03

  • Valor estimado del contrato
    74.766,36 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      80.000 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      74.766,36 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45246500 - Trabajos de construcción de paseos marítimos.
  • Plazo de Ejecución
    • 4 Mes(es)
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Canarias
    • Código de Subentidad Territorial
      ES70
      • Dirección Postal
      • España

      Acta de Resolución

      Formalizado

      Adjudicatario

      Motivación
      • Motivación
        SEGUNDO. ADJUDICAR el contrato de obras para la ejecución del proyecto denominado “Contrato de OBRAS Y ACTUACIONES PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y CREACIÓN DE ZONA DE SOMBRA EN LA PLAYA DEL BURRERO 21.PCA.07.03” a la empresa licitadora CONSTRUCCIONES QUISALBA SL, provista del CIF: B35433838, con domicilio a estos efectos en C/ Doctor Miguel Rosas nº 12-1ºC C.P. 35007 – Las Palmas G.C., por considerarse la mejor oferta, en su conjunto, para los intereses municipales.
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        18/05/2021
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        4
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        0

        Garantía Requerida Definitiva

        • Porcentaje
          5 %

        Garantía Requerida Complementaria

        • Porcentaje
          3 %

        Presentación de recursos

        Proceso de Licitación

      • Procedimiento
        Abierto simplificado
      • Tramitación
        Ordinaria
      • Tramitación del Gasto
        Ordinaria
      • Sistema de Contratación
        No aplica
      • Presentación de la oferta
        Electrónica

        • Plazo de Presentación de Oferta

        • Hasta el 05/04/2021 a las 15:00
          • Observaciones: La hora descrita es horario peninsular. En la Comunidad Autónoma de Canarias debe entenderser hasta 14:00 horas. El plazo de presentacion inicial fijado para el 02/04/2021 ha quedado automaticamente prorrogado al primer día hábil siguiente (que es el 05-04-2021) al decaer su vencimiento inicial en día inhábil.

        Condiciones de adjudicación

          Criterios de Adjudicación

            Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
          • MENOR PRECIO OFERTADO
            • Subtipo Criterio : Precio
            • Ponderación : 100
            • Expresión de evaluación : Según PCAP
            • Cantidad Mínima : 0
            • Cantidad Máxima : 100
        Detalle de la Licitación:

        ID 0000006753755 | UUID 2021-915505 | SELLO DE TIEMPO FechaMon, 31 May 2021 08:41:12:586 CEST N.Serie 91007860260486274954223523990063521632 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016