: Contrato de obras de remodelación de la nave de servicios municipales del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona
Valor estimado del contrato
276.115,95 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe
334.100,29 EUR.
Importe (sin impuestos)
276.115,95 EUR.
Clasificación CPV
45213150 -
Trabajos de construcción de edificios de oficinas.
Plazo de Ejecución
6 Mes(es)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional
Valencia/València
Código de Subentidad Territorial
ES523
Dirección Postal
España
Condiciones de ejecución del contrato
Condiciones especiales de ejecución de Contrato
Combatir el paro - Dando cumplimiento al artículo 202 de la LCSP, el contratista deberá contratar para la ejecución de la presente obra, a una persona inscrita como demandante de empleo con una antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación. Para ello, una vez formalizada la adjudicación del contrato y antes de la firma del acta de comprobación de replanteo, el contratista
Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
Solvencia Requerida
El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador que, referido al año de mayor volumen de negocios de los tres últimos concluidos ascienda, como mínimo, a un importe de 414.173,92 €.
El criterio para la acreditación de la solvencia técnica o profesional será el de la experiencia en la realización de trabajos similares al que corresponde el objeto del contrato.
Criterio de Solvencia
Técnica-Profesional
Trabajos realizados
- Experiencia
Criterio de Solvencia
Económica-Financiera
Cifra anual de negocio
- Cifra anual de negocios
Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Mejoras
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 30
Expresión de evaluación : No
Menor precio
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 20
Expresión de evaluación : Regla de tres
Presentación de recursos
Presentación de recursos
Alcaldía del Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona
Dirección Postal
Avd. Colon,93
(46185)
La Pobla de Vallbona
España
Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica
: No
ID 0BAF3E4000025291 |
UUID 2018-273187 |
SELLO DE TIEMPO FechaTue, 31 Jul 2018 15:26:05:304 CEST N.Serie 154313896240048471618104504514370514012 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016