Anuncio de licitación
Número de Expediente 1085/2024
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el
21-05-2024 a
las 11:26 horas.
Contrato de obras para la urbanización y pavimentación en la Urbanización Fuentes de la Salinera
Contrato Sujeto a regulación armonizada No
- Directiva de aplicaciónN/A
- Valor estimado del contrato 858.296,46 EUR.
- Importe 1.038.538,72 EUR.
- Importe (sin impuestos) 858.296,46 EUR.
- Plazo de Ejecución
- 6 Mes(es)
- Observaciones: Conforme a determinado en pliegos
- Tipo de ContratoObras
- Subtipo Construcción
- Contrato Mixto No
- Lugar de ejecución ES30 Comunidad de Madrid Collado Mediano
- Clasificación CPV
- 45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.
Proceso de Licitación
- ProcedimientoAbierto simplificado
- Tramitación Ordinaria
- Presentación de la oferta Electrónica
- Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
- Reducción de candidatos en fases sucesivas : No
- Sistema de Contratación No aplica
- Detalle de la Licitación:
Entidad Adjudicadora
- Pleno del Ayuntamiento de Collado Mediano
- Tipo de AdministraciónAutoridad local
- Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web
- Perfil del Contratante
Dirección Postal
- Plaza Mayor 1
- (28450)Collado MedianoEspaña
- ES300
Contacto
- Teléfono 918598105
- Fax 918557655
- Correo Electrónico secretario@aytocolladomediano.es
Proveedor de Pliegos
- Plataforma de Contratacion del Sector Público
- Sitio Web
Plazo de Obtención de Pliegos
- Hasta el 10/06/2024 a las 23:59
Dirección Postal
- Plaza Mayor 1
- (28450)MadridEspaña
Dirección de Visita
- Plaza Mayor, 1
- (28450)Collado MedianoEspaña
Contacto
- Teléfono 915421242
- Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es
Proveedor de Información adicional
- Plataforma de Contratacion del Sector Público
- Sitio Web
Dirección Postal
- Plaza Mayor 1
- (28450)MadridEspaña
Dirección de Visita
- Plaza Mayor, 1
- (28450)Collado MedianoEspaña
Contacto
- Teléfono 915421242
- Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es
Recepción de Ofertas
- Plataforma de Contratacion del Sector Público
- Sitio Web
Dirección Postal
- Plaza Mayor 1
- (28450)MadridEspaña
Dirección de Visita
- Plaza Mayor, 1
- (28450)Collado MedianoEspaña
Contacto
- Teléfono 915421242
- Correo Electrónico licitacionE@hacienda.gob.es
Plazo de Presentación de Oferta
- Hasta el 10/06/2024 a las 23:59
Otros eventos
Apertura de sobre único
- Apertura sobre administrativo y criterios cuantificables automáticamente
- Apertura de sobre único
Lugar
- Ayuntamiento e Internet
Dirección Postal
- Plaza Mayor, 1
- (28450)Collado MedianoEspaña
Tipo de Acto : Privado
- Condiciones para la asistencia : Debido a tramitación electrónica NO es acto público, según artículo 157.4 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Consta información electrónica de fecha y quien lo presenta, quedando encriptado hasta día de la apertura del sobre
Subasta electrónica
- Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
Objeto del Contrato: Contrato de obras para la urbanización y pavimentación en la Urbanización Fuentes de la Salinera
858.296,46 EUR.
- Importe 1.038.538,72 EUR.
- Importe (sin impuestos) 858.296,46 EUR.
- 45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.
- 6 Mes(es)
- Observaciones: Conforme a determinado en pliegos
- Subentidad Nacional Comunidad de Madrid
- Código de Subentidad Territorial ES30
- Calles en Urbanización Fuentes de La Salinera de Collado Mediano
- (28450)Collado MedianoEspaña
Dirección Postal
Condiciones de ejecución del contrato
- Se utilizará pedido electrónico : No
- Se aceptará factura electrónica : Sí
- Se utilizará el pago electrónico : Sí
- Condiciones especiales de ejecución de Contrato
- Consideraciones de tipo medioambiental - 1.- Desde adjudicación y hasta 15 días hábiles iniciada obra aportar documento firmado con listado acciones concretas en mantener condiciones del suelo a mínimo impacto ambiental, especial arbolado y terrenos colindantes. 2.- Aportar certificados o albaranes acreditativos de cada vertido a vertedero autorizado, o del reciclado o destrucción del residuo que proceda según normativa aplicable.
Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
- Porcentaje 5 %
- 7 Día(s)
Plazo de constitución
Condiciones de Pago
- Pago según certificación de obra. Ver pliego administrativo.
Requisitos de participación de los licitadores
- G*-4-Viales y pistas(superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros)
- Capacidad de obrar- - Declaración Responsable en el modelo establecido a cumplimentar y firmar. - DEUC. - Acompañar de un documento oficial donde coste CNAE de la empresa y que ha de ser acorde al objeto del contrato - Declaración responsable en formato que establece el licitador donde indica que mantiene en alta el CNAE mencionado.
- Otros- Certificado de inscrito en Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP), artículo 96.2 Ley LCSP o Registro Oficial de Comunidad Autónoma y antes del fin del plazo a presentar la oferta. Si aún no consta inscrito pero se ha solicitado se ha aportar resguardo del correspondiente registro de la solicitud, con declaración responsable de no haber recibido requerimiento de subsanación en el registro ROLECSP y de ser el caso aportar la documentación de subsanación.Expresión:ROLECSP
- Otros- Detalle de empresa en obras dentro de Grupo: G; subgrupo: 6; categoría: 4 (viales y pistas)
- Otros- Certificado de inscrito en Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) y también admisible haber presentado su registro aportando lo que se establece el pliego administrativo página 6, antes de fin plazo de esta licitación.Expresión:ROLECSP
Clasificación empresarial solicitada
Condiciones de admisión
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Preparación de oferta
- Sobre Sobre único que contiene documentación administrativa y la propuesta económica
- Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente
- Evento de Apertura Apertura de sobre único
- Descripción Sobre único
Condiciones de adjudicación
- Aumentar el periodo de garantía
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 20
- Expresión de evaluación : Marcar en la propuesta ampliación de garantía
- Certificados UNE
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 10
- Propuesta económica
- Subtipo Criterio : Precio
- Ponderación : 50
- Expresión de evaluación : Aportar documento establecido para presentar la propuesta
- Reducir del plazo de ejecución
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 20
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Presentación de recursos
- Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web
- Plaza de Chamberí, 8. 5ª planta.
- (28010)MadridEspaña
- Teléfono 917206346
- Correo Electrónico tribunal.contratacion@madrid.org
- Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid
- Sitio Web
- Plaza de Chamberí, 8. 5ª planta.
- (28010)MadridEspaña
- Teléfono 917206346
- Correo Electrónico tribunal.contratacion@madrid.org
- Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web
- Plaza de Chamberí, 8. 5ª planta.
- (28010)MadridEspaña
- Teléfono 917206346
- Correo Electrónico tribunal.contratacion@madrid.org
Información sobre recursos
Dirección Postal
Contacto
Presentación de recursos
Dirección Postal
Contacto
Arbitraje
Dirección Postal
Contacto
- Se aceptará factura electrónica
No hay financiación con fondos de la UE
Subcontratación permitida
- Porcentaje de Subcontratación 30 %
- Rellenar documento al efecto.
Proceso de Licitación
Subasta electrónica
- Se adjudicará mediante subasta electrónica: No