logoescudo

Anuncio de licitación

Número de Expediente 2024/EA02/00000849E
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-08-2024 a las 10:14 horas.

20247162 Albacete /MAESAL / Construcción hangar 6 puestos para el C-16

Contrato Sujeto a regulación armonizada
Si

  • Directiva de aplicación
    Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
  • Valor estimado del contrato
    6.446.280,99 EUR.
  • Importe
    7.800.000 EUR.
  • Importe (sin impuestos)
    6.446.280,99 EUR.
  • Plazo de Ejecución
    • 16 Mes(es)
      • Observaciones: El plazo de ejecución de la presente obra es de DIECISÉIS (16) MESES desde la formalización del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo, según consta en la cláusula 30 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
  • Tipo de Contrato
    Obras
  • Subtipo
    Construcción
  • Contrato Mixto
    No
  • Lugar de ejecución
    ES421 Albacete La obra objeto del contrato se sitúa en la Maestranza Aérea de Albacete, Carretera Peñas S/n Km 3,800. 02080, Albacete (Albacete)
  • Clasificación CPV
    • 45000000 - Trabajos de construcción.

    Proceso de Licitación

    • Procedimiento
      Abierto
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Presentación de la oferta
      Electrónica
    • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
      : Sí
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Características del procedimiento
      El procedimiento de adjudicación de este contrato de OBRAS es ABIERTO, conforme al art. 156 LCSP con diversos criterios de valoración recogidos en el ANEXO 1 de este Pliego conforme al art. 158.2 LCSP.

    Entidad Adjudicadora

    Dirección Postal
    • Romero Robledo, 8
    • (28071)
      Madrid
      España
    • ES300
    Contacto
    • Teléfono
      915032644
    • Correo Electrónico
      secme_dad_malog@mde.es

    Proveedor de Pliegos

    • Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio
    Dirección Postal
    • Romero Robledo, 8
    • (28071)
      Madrid
      España

    Proveedor de Información adicional

    • Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio
    Dirección Postal
    • Romero Robledo, 8
    • (28071)
      Madrid
      España

    Recepción de Ofertas

    • Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio
    Dirección Postal
    • Romero Robledo, 8
    • (28071)
      Madrid
      España

    Plazo de Presentación de Oferta

    • Hasta el 05/09/2024 a las 13:00
      • Observaciones: En el caso de que el licitador presente una propuesta de cambio, según cláusula 4. Variantes del PCAP, deberá aportar, a su vez, Declaración en la que se indique que se presenta el Proyecto Básico en el Registro General del Ejército del Aire y del Espacio, firmada por persona con poder bastante, mediante firma electrónica reconocida.

    Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

    Apertura de Ofertas Económicas

    Apertura del Sobre núm. 2: Proposición económica y Propuesta técnica

    • Apertura sobre oferta económica
    • El día 09/09/2024 a las 10:20 horas
    Lugar
    • Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio (Sesión telemática)

    Tipo de Acto :
    Privado

    Otros eventos

    Apertura del Sobre núm. 1: Documentación General

    • Apertura sobre administrativo
    • El día 09/09/2024 a las 10:00 horas
    Lugar
    • Cuartel General del Ejército del Aire y del Espacio (Sesión telemática)

    Tipo de Acto :
    Privado

    Subasta electrónica

    • Se adjudicará mediante subasta electrónica
      : No

    Información del Anuncio de Licitación en Diarios

      Publicación en el DOUE

      • Fecha de envío
        31/07/2024

    Objeto del Contrato
    : 20247162 Albacete /MAESAL / Construcción hangar 6 puestos para el C-16

  • Descripción del procedimiento
    • El objeto del presente expediente es la ejecución de la obra comprendida en el PROYECTO y sus ANEJOS, para satisfacer las necesidades especificadas en el mismo, que consiste en la construcción de un un hangar de 6 puestos para aeronaves tipo C-16 en la Maestranza Aérea de Albacete. Con este proyecto se pretende disponer de los medios y el espacio precisos, creando nuevos stands de mantenimiento, que permitan completar la programación de trabajo necesaria con objeto de mantener la operatividad de la flota en el nivel requerido.
  • Valor estimado del contrato
    6.446.280,99 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      7.800.000 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      6.446.280,99 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45000000 - Trabajos de construcción.
  • Plazo de Ejecución
    • 16 Mes(es)
      • Observaciones: El plazo de ejecución de la presente obra es de DIECISÉIS (16) MESES desde la formalización del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo, según consta en la cláusula 30 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
  • Lugar de ejecución
    • La obra objeto del contrato se sitúa en la Maestranza Aérea de Albacete, Carretera Peñas S/n Km 3,800. 02080, Albacete (Albacete)
    • Subentidad Nacional
      Albacete
    • Código de Subentidad Territorial
      ES421
      • Dirección Postal
      • España

    Opciones y prórrogas

    • Número máximo de prórrogas:
      0

    Condiciones de ejecución del contrato

    • Se utilizará pedido electrónico : No
    • Se aceptará factura electrónica : Sí
    • Se utilizará el pago electrónico : Sí

    Contratación estratégica

      Contratación estratégica
      • Ninguno

    Condiciones de Licitación

  • Admisión de Variantes
  • Se utilizará el pago electrónico
  • No aplica la Directiva de Vehículos Limpios

    • Garantía Requerida Provisional

    • Porcentaje
      3 %

    Garantía Requerida Definitiva

    • Porcentaje
      5 %

    Garantía Requerida Complementaria

    • Porcentaje
      5 %

    Requisitos de participación de los licitadores

      Clasificación empresarial solicitada
      • C3-5-Estructuras metálicas.(superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros)
      Condiciones de admisión
      • Capacidad de obrar
        - Según cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
      • Preferencia para empresas con personas con discapacidad
        - Según cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
      Motivos de exclusión
      • Motivos de exclusión exclusivamente nacionales
        - No cumplimiento o aceptación de las condiciones y requisitos exigidos en los pliegos que rigen la licitación
      Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
      • Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales
        - Según cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
      • Otros
        - Según cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)
      Criterio de Solvencia Económica-Financiera
      • Otros
        - Según cláusula 18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

    Preparación de oferta

    • Sobre
      Sobre núm. 1 Documentación administrativa
    • Tipo de Oferta
      Documentación administrativa
    • Evento de Apertura
      Apertura del Sobre núm. 1: Documentación General

    Preparación de oferta

    • Sobre
      Sobre núm. 2: Proposición Económica y Propuesta técnica
    • Tipo de Oferta
      Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
    • Evento de Apertura
      Apertura del Sobre núm. 2: Proposición económica y Propuesta técnica
    • Descripción
      Proposición económica y Propuesta técnica. En el caso de que el licitador presente una propuesta de cambio, según cláusula 4. Variantes del PCAP, deberá anexar, a su vez, Declaración en la que se indique que se presenta el Proyecto Básico en el Registro General del Ejército del Aire y del Espacio, firmada por persona con poder bastante, mediante firma electrónica reconocida.

    Condiciones de adjudicación

      Criterios de Adjudicación
        Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
      • Ampliación plazo garantía (PG)
        • Subtipo Criterio : Otros
        • Ponderación : 20
      • Mejora en las condiciones de garantía (MG).
        • Subtipo Criterio : Otros
        • Ponderación : 20
      • Precio (PR)
        • Subtipo Criterio : Precio
        • Ponderación : 60

    Presentación de recursos

      Información sobre recursos
      • Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
      • Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
      Dirección Postal
      • Avda. General Perón 38 8ª planta
      • (28020)
        Madrid
        España
      Presentación de recursos
      • Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
      Dirección Postal
      • Avda. General Perón 38 8ª planta
      • (28020)
        Madrid
        España

    • Se aceptará factura electrónica
  • Programas de Financiación
    No hay financiación con fondos de la UE

    • Proceso de Licitación

      Subasta electrónica

      • Se adjudicará mediante subasta electrónica
        : No

    ID 0000013895488 | UUID 2024-000835581 | SELLO DE TIEMPO FechaThu, 01 Aug 2024 10:14:04:895 CEST N.Serie 166491919889766442153120668962838457943 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023