De una parte, Dña. GLORIA DE LOS SANTOS VIZCAINO MARTIN, Alcaldesa-presidente del Ayuntamiento de Hervás con NIF núm. **9276***, asistido del titular de la Secretaría de la Corporación, Dña. MARIA DOLORES MUÑOZ VEGAS con NIF **9395***, que da fe del acto.
De otra parte,
D. Sergio Rivera Garza, con DNI **7746***, actuando como representante de CARPAS ZARAGOZA S.L., con CIF B99304511 y dirección en Calle LOS ANGELES, 25, del municipio de La Muela, provincia de Zaragoza.
La finalidad del presente acto es la de proceder a la formalización del siguiente contrato:
Tipo de contrato:
Obras
Subtipo del contrato:
Construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento
Objeto del contrato:
Instalación de una cubierta textil a modo de carpa en pista de usos múltiples sita en en la confluencia del Paseo de Extremadura con la carretera CC-223, junto al Parque de Hervás.
Procedimiento de contratación:
Abierto simplificado sumario
Tipo de Tramitación:
Ordinaria
Valor estimado del contrato:
72.712,73 €
Presupuesto base de licitación IVA excluido:
72.712,73 €
IVA %:
21%
Presupuesto base de licitación IVA incluido:
87.982,40 €
Fecha de inicio del contrato:
Julio de 2024
Fecha de fin del contrato/Duración del contrato
2 meses
Código
Nombre
45261000
Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos.
Dicha adjudicación fue aprobada por Resolución de Alcaldía n.º 2024-0794 de fecha 19 de julio de 2024, según se desprende de los siguientes,
ANTECEDENTES
Documento
Fecha/N.º
Observaciones
Resolución de Alcaldía aprobando el expediente de contratación
13/06/2024
RESOLUCION 2024-0656
Publicación anuncio de licitación
14/06/2024
Resolución ampliando el plazo para presentar ofertas
28/06/2024
RESOLUCION 2024-0710
Propuesta de adjudicación
19/07/2024
Informe de fiscalización
19/07/2024
Resolución de adjudicación
19/07/2024
Y conviniendo a ambas partes, en calidad de órgano de contratación y adjudicatario, el presente contrato de Obras, lo formalizan en este documento administrativo, con arreglo a las siguientes,
CLÁUSULAS
PRIMERA. CARPAS ZARAGOZA S.L. se compromete a la realización de las siguientes prestaciones: Obras Instalación de una cubierta textil a modo de carpa en pista de usos múltiples sita en en la confluencia del Paseo de Extremadura con la carretera CC-223, junto al Parque de Hervás., con arreglo al pliego de cláusulas administrativas particulares y al pliego de prescripciones técnicas, que figuran en el expediente, documentos contractuales que acepta incondicionalmente y sin reserva alguna y de lo que deja constancia firmando en este acto su conformidad en él.
SEGUNDA. El precio del contrato:
70000 € + 14700 € IMPTO. (21%) = 84.700 €
TERCERA. El plazo de ejecución del contrato es de 2 meses, contados desde el día siguiente al de la firma del presente contrato.
CUARTA. La ejecución del presente contrato de obras comenzará con la comprobación del replanteo en virtud de lo establecido en el artículo 237 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Dicha comprobación deberá efectuarse en el plazo máximo de 15 días desde la formalización del contrato.
QUINTA. CARPAS ZARAGOZA S.L. presta su conformidad al Pliego de Condiciones que es documento contractual, firmándolo en este acto y se somete, para cuando no se encuentre en él establecido a los preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Asimismo, el presente contrato se somete a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
El presente contrato se extiende en dos ejemplares y a un único efecto, en el lugar y fecha al principio mencionados.