logoescudo

Anuncio de adjudicación

Número de Expediente 54/2023
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-08-2024 a las 08:46 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Avda. Carlos III, s/n
  • (41092)
    Sevilla
    España
  • ES618
Contacto
  • Teléfono
    +34 955476310
  • Fax
    +34 955476305
  • Correo Electrónico
    registrogeneral@urbanismo-sevilla.org

Objeto del Contrato
: Obras del proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de la Casa Natal de Luis Cernuda para uso museístico.

  • Descripción Obras del proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de la Casa Natal de Luis Cernuda para uso museístico.
  • Valor estimado del contrato
    1.246.006,98 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      1.507.668,45 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      1.246.006,98 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
    • 45454100 - Trabajos de restauración.
  • Plazo de Ejecución
    • 12 Mes(es)
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Sevilla
    • Código de Subentidad Territorial
      ES618
      • Dirección Postal
      • España
    • Acordar la adjudicación del citado contrato de Obras del proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de la Casa Natal de Luis Cernuda para uso museístico, de Sevilla, a la empresa SANOR RESTAURA, S.L., con C.I.F.: B91968560, por el importe de 1.196.166,70 euros (IVA excluido) y de 1.447.361,71 euros (IVA incluido), debiendo ajustarse al resto de condiciones ofertadas, al haber obtenido la mayor puntuación, con una puntuación final de 34,20 puntos. El Convenio Colectivo sectorial que aplicará a la ejecución del contrato es el del CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE SEVILLA Y PROVINCIA, con código nº: 41000915011982.

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Acta de Resolución

      Adjudicado

      Adjudicatario

      • SANOR RESTAURA,S.L.
      • NIF
        B91968560
      • El adjudicatario es una PYME
        : Sí
        • Dirección Física
        • Alfonso XII 51
        • (41640)
          Osuna
          España
        Contacto
        • Correo Electrónico
          sanorrestaura@sanorrestaura.com

        Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          1.196.166,7 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          1.447.361,71 EUR.
      Motivación
      • Motivación
        Acordar la adjudicación del citado contrato de Obras del proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de la Casa Natal de Luis Cernuda para uso museístico, de Sevilla, a la empresa SANOR RESTAURA, S.L., con C.I.F.: B91968560, por el importe de 1.196.166,70 euros (IVA excluido) y de 1.447.361,71 euros (IVA incluido), debiendo ajustarse al resto de condiciones ofertadas, al haber obtenido la mayor puntuación, con una puntuación final de 34,20 puntos. El Convenio Colectivo sectorial que aplicará a la ejecución del contrato es el del CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE SEVILLA Y PROVINCIA, con código nº: 41000915011982.
      • Fecha del Acuerdo
        26/08/2024
      • Plazo de Formalización
        Del 18/09/2024
        al 18/09/2024
        • Observaciones: CONTRATO
      Información Sobre las Ofertas
      • Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
        No
      • Ofertas recibidas
        2
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        2
      • Precio de la oferta más baja
        1.196.166,7 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        1.220.097,32 EUR.

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %

      Garantía Requerida Complementaria

      • Porcentaje
        5 %

      Presentación de recursos

      Proceso de Licitación

    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica
    • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
      : No

      • Plazo de Obtención de Pliegos

      • Hasta el 21/02/2024 a las 23:59

      Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 21/02/2024 a las 23:59

      Subasta electrónica

      • Se adjudicará mediante subasta electrónica
        : No

      Otros eventos

      VISITA EDIFICIO

      • Apertura sobre administrativo
      • El día 09/02/2024 a las 11:00 horas
      • Visita al interior del edificio el próximo día 9 de febrero a las 11:00 horas,
      Lugar
      • Casa Natal de Luis Cernuda
      Dirección Postal
      • Acetres, 6
      • (41004)
        Sevilla
        España

      Tipo de Acto :
      Público

      • Condiciones para la asistencia : Previa solicitud formulada a los correos electrónicos indicados en el documento incluido en el apartado Anexos Pliego de la PCE.

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO. SUBCRITERIO 3.1. JEFE DE OBRA. ARQUITECTO TÉCNICO
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 10
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 10
        • CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO. SUBCRITERIO 3.2. ENCARGADO.
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 10
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 10
        • CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO TÉCNICO. SUBCRITERIO 3.3. TÉCNICO RESPONSABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD.
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 5
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 5
        • Oferta Económica
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 50
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 50
          Criterios evaluables mediante un juicio de valor
        • PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS. SUBCRITERIO 1.1. Métodos organizativos y operativos generales para la realización de la obra
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 5
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 5
        • PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS. SUBCRITERIO 1.3. Programación de las obras propuestas
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 10
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 10
        • PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS.SUBCRITERIO 1.2. Mayor idoneidad, definición y suficiencia de los medios propuestos para la ejecución de la obra
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 10
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 10
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000014052450 | UUID 2024-000917346 | SELLO DE TIEMPO Fechamié, 28 ago 2024 08:46:43:940 CEST N.Serie 14635545596949345704312695660240401092 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023