logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente 2023/EA02/00001533E
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-11-2023 a las 10:09 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Romero Robledo, 8
  • (28071)
    Madrid
    España
  • ES300
Contacto
  • Correo Electrónico
    secme_dad_malog@mde.es

Objeto del Contrato
: 20237149 PRTR León / Valverde de la Virgen / Rehabilitación Energética del Edificio 110, Escuadrilla dormitorio de Tropa / Aeródromo Militar de León (MDEF033 Lote 4)

  • Descripción El procedimiento de adjudicación de este contrato de obras es ABIERTO, conforme al artículo 158.2 de la LCSP.
  • Valor estimado del contrato
    1.073.194 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      1.298.564,74 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      1.073.194 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45000000 - Trabajos de construcción.
  • Plazo de Ejecución
    • 5 Mes(es)
      • Observaciones: El plazo de ejecución de la presente obra será de CINCO (5) MESES (o menor, según oferta) desde la formalización del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo, según consta en la cláusula 30 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
  • Lugar de ejecución
    • El lugar de ejecución de la obra será en el Aeródromo Militar de León sito Calle Virgen del Camino, Valverde de la Virgen, 24391, León.
    • Subentidad Nacional
      León
    • Código de Subentidad Territorial
      ES413
      • Dirección Postal
      • España
    • Formalización del contrato "PRTR LEÓN / VALVERDE DE LA VIRGEN / REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 110, ESCUADRILLA DORMITORIO DE TROPA / AERÓDROMO MILITAR DE LEÓN (MDEF033 – LOTE 4)", con la empresa Grupo Render Industrial Ingeniería y Montajes S.L e importe 1.298.564,74 €.

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      Financiación con fondos de la UE
    • Fuente de financiación
      Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
    • Descripción de Programas de Financiación
      C11.I04

      • Acta de Resolución

      Formalizado

      Adjudicatario

      Motivación
      • Motivación
        Por ser la oferta con mejor relación calidad-precio según art. 131.2 LCSP.
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        05/11/2023
      Información Sobre las Ofertas
      • Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
        No
      • Ofertas recibidas
        2
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        1
      • Precio de la oferta más baja
        0 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        1.073.194 EUR.

      Garantía Requerida Provisional

      • Porcentaje
        3 %

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %

      Garantía Requerida Complementaria

      • Porcentaje
        5 %

      Proceso de Licitación

    • El objeto del presente pliego es la realización de las obras señaladas en el PROYECTO y sus ANEXOS que dan título al mismo.
    • Procedimiento
      Abierto
    • Tramitación
      Urgente
    • Justificación del procedimiento Acelerado
      Con tramitación URGENTE en función del art. 119 LCSP y art. 50 Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (RD 36/2020).
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica

      • Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 05/09/2023 a las 23:59

      Subasta electrónica

      • Se adjudicará mediante subasta electrónica
        : No

      Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

      Apertura de Ofertas Económicas

      Apertura del Sobre núm. 2: Proposición económica y Propuesta técnica

      • Apertura sobre oferta económica
      • El día 14/09/2023 a las 10:00 horas
      Lugar
      • Sesión telemática nº 20237149/02
      Dirección Postal
      • Romero Robledo, 8
      • (28071)
        Madrid
        España

      Tipo de Acto :
      Privado

      Otros eventos

      Apertura del Sobre núm. 1: Documentación General

      • Apertura sobre administrativo
      • El día 07/09/2023 a las 10:30 horas
      Lugar
      • Sesión Telemática nº 20237149/01
      Dirección Postal
      • Romero Robledo, 8
      • (28071)
        Madrid
        España

      Tipo de Acto :
      Privado

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • Ampliación de plazo de garantía (PG)
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 20
        • Plazo de ejecución (PE)
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 20
        • Precio (PR)
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 60
      Detalle de la Licitación:

      Información del Anuncio de Licitación en Diarios

      ID 0000011973717 | UUID 2023-772542 | SELLO DE TIEMPO FechaMon, 13 Nov 2023 10:09:44:341 CET N.Serie 169986647908332322 Autoridad C=ES,O=Secretaría de Estado de Función Pública,OU=Secretaría General de Administración Digital,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E