Anuncio de licitación
Número de Expediente 22/COABIERT/00/01
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el
28-07-2022 a
las 09:44 horas.
Contrato de obras de TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE MASPALOMAS definidas en los tres proyectos de obra redactados al efecto que son:
-Proyecto de “Rehabilitación y Ampliación Mercado Maspalomas”
-Proyecto de “Instalaciones en Mercado Municipal de San Fernando”
-Proyecto de “Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en cubierta del Mercado de San Fernando”
Contrato Sujeto a regulación armonizada Si
- Directiva de aplicaciónDirectiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública
- Valor estimado del contrato 7.231.874,22 EUR.
- Importe 7.738.105,42 EUR.
- Importe (sin impuestos) 7.231.874,22 EUR.
- Plazo de Ejecución
- 12 Mes(es)
- Observaciones: El plazo de ejecución del lote 1 se establecido en 12 meses, y el del lote 2 se establecido en 11 meses, en atención a las características de las obras que comprenden cada uno de los lotes, de conformidad con el pcap
- Tipo de ContratoObras
- Subtipo Construcción
- Lugar de ejecución ES705 Gran Canaria Mercado Municipal de Maspalomas San Fernando Maspalomas
- Clasificación CPV
- 45211350 - Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales.
- 09332000 - Instalación solar.
- 45315600 - Instalaciones de baja tensión.
Proceso de Licitación
- ProcedimientoAbierto
- Tramitación Ordinaria
- Presentación de la oferta Electrónica
- Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
- Sistema de Contratación No aplica
- Detalle de la Licitación:
Nº de Lotes: 2
- Se debe ofertar: A uno o varios lotes
- Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2
- Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2
Entidad Adjudicadora
- Gerencia del Consorcio Maspalomas Gran Canaria
- Tipo de AdministraciónOtras Entidades del Sector Público
- Actividad Principal 19 - Infraestructuras
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web
- Perfil del Contratante
Dirección Postal
- Centro Comercial Sonnenland, local s 211
- (35100)San Bartolomé de TirajanaEspaña
- ES705
Contacto
- Teléfono +928 140866
- Correo Electrónico gerencia@consorciomaspalomasgc.com
Proveedor de Pliegos
- Gerencia del Consorcio Maspalomas Gran Canaria
Plazo de Obtención de Pliegos
- Hasta el 26/08/2022 a las 12:00
Dirección Postal
- Centro Comercial Sonnenland, local s 211
- (35100)San Bartolomé de TirajanaEspaña
Proveedor de Información adicional
- Gerencia del Consorcio Maspalomas Gran Canaria
Dirección Postal
- Centro Comercial Sonnenland, local s 211
- (35100)San Bartolomé de TirajanaEspaña
Recepción de Ofertas
- Gerencia del Consorcio Maspalomas Gran Canaria
Dirección Postal
- Centro Comercial Sonnenland, local s 211
- (35100)San Bartolomé de TirajanaEspaña
Plazo de Presentación de Oferta
- Hasta el 26/08/2022 a las 23:59
- Observaciones: Téngase en cuenta que la fecha y la hora límite de presentación se ajusta al horario oficial de las Islas Canarias, mientras que la plataforma funciona con horario peninsular
Información del Anuncio de Licitación en Diarios
- Fecha de envío 08/07/2022
Publicación en el DOUE
Objeto del Contrato: Contrato de obras de TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE MASPALOMAS definidas en los tres proyectos de obra redactados al efecto que son:
-Proyecto de “Rehabilitación y Ampliación Mercado Maspalomas”
-Proyecto de “Instalaciones en Mercado Municipal de San Fernando”
-Proyecto de “Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en cubierta del Mercado de San Fernando”
7.231.874,22 EUR.
- Importe 7.738.105,42 EUR.
- Importe (sin impuestos) 7.231.874,22 EUR.
- 45211350 - Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales.
- 09332000 - Instalación solar.
- 45315600 - Instalaciones de baja tensión.
- 12 Mes(es)
- Observaciones: El plazo de ejecución del lote 1 se establecido en 12 meses, y el del lote 2 se establecido en 11 meses, en atención a las características de las obras que comprenden cada uno de los lotes, de conformidad con el pcap
- Mercado Municipal de Maspalomas
- Subentidad Nacional Gran Canaria
- Código de Subentidad Territorial ES705
- Avenida Alejandro del Castillo
- (35100)San Fernando MaspalomasEspaña
Dirección Postal
Condiciones de ejecución del contrato
- Se utilizará pedido electrónico : No
- Se aceptará factura electrónica : Sí
- Se utilizará el pago electrónico : Sí
- Condiciones especiales de ejecución de Contrato
- Combatir el paro - Se establece, como condición especial de ejecución del contrato relativa al empleo, para favorecer la reincorporación al mercado de trabajo de personas demandantes de empleo, la obligación de contratar durante la vigencia del contrato, a personas inscritas como demandantes de empleo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 28 del pcap
Lote 1: LOTE 1, Obras del Proyecto de Arquitectura
Comprende la ejecución de las obras definidas en el proyecto de “Rehabilitación y Ampliación Mercado Maspalomas”.
- País España
- Subentidad Nacional Gran Canaria
- Código de Subentidad Territorial ES705
- Presupuesto base de licitación
- Importe 6.947.060,42 EUR.
- Importe (sin impuestos) 6.492.579,83 EUR.
- Clasificación CPV
- 45211350 - Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales.
Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
- C3-3-Estructuras metálicas.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)
- C4-4-Albañilería, revocos y revestidos.(superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros)
- Trabajos realizados- experiencia de conformidad con lo establecido en la cláusula 4 del pacpUmbral:4544805.88Periodo:cinco últimos años
- Cifra anual de negocio- requisito exigido a las candidatas no españolas que no estén clasificadasUmbral:9738869.75Periodo:tres últimos años
Clasificación empresarial solicitada
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Condiciones de adjudicación
- ampliación del plazo de garantía
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 12
- oferta económica
- Subtipo Criterio : Precio
- Ponderación : 73
- reducción del plazo de ejecución
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 15
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Lote 2: LOTE 2, Obras de Instalaciones
Comprende la ejecución de las obras de instalación definidas en el proyecto de “Instalaciones en Mercado Municipal de San Fernando” y en el proyecto de “Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo en cubierta del Mercado de San Fernando”.
- País España
- Subentidad Nacional Gran Canaria
- Código de Subentidad Territorial ES705
- Presupuesto base de licitación
- Importe 791.045 EUR.
- Importe (sin impuestos) 739.294,39 EUR.
- Clasificación CPV
- 45315600 - Instalaciones de baja tensión.
- Clasificación CPV
- 09332000 - Instalación solar.
Condiciones de Licitación
Requisitos de participación de los licitadores
- I6-3-Distribución en baja tensión.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)
- Trabajos realizados- de conformidad con lo establecido con la cláusula 4 del pcapUmbral:517506.07Periodo:cinco últimos años
- Cifra anual de negocio- requisito exigido a las candidatas no españolas que no estén clasificadasUmbral:1108941.59Periodo:tres últimos años
Clasificación empresarial solicitada
Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Condiciones de adjudicación
- ampliación del plazo de garantía lote 2
- Subtipo Criterio : Otros
- Ponderación : 6
- oferta económica lote 2
- Subtipo Criterio : Precio
- Ponderación : 94
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Condiciones de Licitación
contrato no sujeto a revisión de precios, sin perjuicio de lo dispuesto en RD 3/2022, de 1 de marzo
Garantía Requerida Definitiva
- Porcentaje 5 %
- 24 Mes(es)
Plazo de constitución
Garantía Requerida Complementaria
- Porcentaje 5 %
- 24 Mes(es)
Plazo de constitución
Requisitos de participación de los licitadores
- Capacidad de obrar- De conformidad con los establecido en la cláusula 4 del PCAP
Condiciones de admisión
Preparación de oferta
- Sobre Archivo electrónico uno lote 1
- Tipo de Oferta Documentación administrativa
- Nº Lote: 1
- Descripción Contendrá la documentación establecida en la cláusula 13 del pcap
Preparación de oferta
- Sobre Archivo electrónico uno lote 2
- Tipo de Oferta Documentación administrativa
- Nº Lote: 2
- Descripción La establecida en la cláusula 13 del pcap
Preparación de oferta
- Sobre Archivo electrónico dos lote 1
- Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
- Nº Lote: 1
- Descripción Contendrá en anexo II 1 de conformidad con lo establecido en la cláusula 13 del pcap
Preparación de oferta
- Sobre Archivo electrónico dos lote 2
- Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
- Nº Lote: 2
- Descripción contendrá la proposición para la licitación del lote 2 formulada utilizando el modelo anexo II 2 del pcap
Condiciones de adjudicación
Plazo de Validez de la Oferta
- 3 Mes(es)
- Se aceptará factura electrónica
No hay financiación con fondos de la UE
Subcontratación permitida
- Se admite con las limitaciones establecidas en la cláusula 33 del pcap
- Donde se decía ' 10/08/2022' ahora se dice ' 26/08/2022'
- Donde se decía ' 10/08/2022' ahora se dice ' 26/08/2022'
- Donde se decía ahora se dice
- Nombre Elemento RequiredBusinessProfileCode
- Valor I1-3
- Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)
Categoría de Clasificación
- Nombre Elemento RequiredBusinessProfileCode
- Valor I6-3
- Distribución en baja tensión.(superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros)
Categoría de Clasificación
- Nombre