logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente EM-LU-2403.C2
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-10-2024 a las 14:38 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • c/ Antonio Machado nº 45
  • (15071)
    A Coruña
    España
  • ES111
Contacto
  • Teléfono
    981288200
  • Correo Electrónico
    demarcacion.galicia@mitma.es

Objeto del Contrato
: "Emergencia: “Obras de reparación del firme de la calzada izquierda de la autovía A-6 entre los PPKK 463+600 y 455+320, TT.MM. de Baralla y Becerreá, provincia de Lugo” Lote 2: Contrato de obras “Instalación y mantenimiento de los desvíos de tráfico necesarios para la ejecución de las obras de emergencia.”"

  • Descripción "Emergencia: “Obras de reparación del firme de la calzada izquierda de la autovía A-6 entre los PPKK 463+600 y 455+320, TT.MM. de Baralla y Becerreá, provincia de Lugo” Lote 2: Contrato de obras “Instalación y mantenimiento de los desvíos de tráfico necesarios para la ejecución de las obras de emergencia.”"
  • Valor estimado del contrato
    67.808,93 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      82.048,81 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      67.808,93 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45233150 - Trabajos destinados a la restricción del tráfico.
  • Plazo de Ejecución
    • 4 Mes(es)
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Lugo
    • Código de Subentidad Territorial
      ES112
      • Dirección Postal
      • España

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Formalizado

      Adjudicatario

      • ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
      • NIF
        A79471926
      • El adjudicatario es una PYME
        : Sí
        • Dirección Física
        • España

        Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          67.808,93 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          82.048,81 EUR.

        Información sobre el Contrato

        • Número de Contrato
          EM-LU-2403.C2
        • Fecha de Formalización
          10/09/2024
      Motivación
      • Motivación
        Por ser la adjudicataria del contrato de conservación y explotación de las carreteras afectadas por la emergencia, por la calificación que para este tipo de obras ostenta dicha empresa y por la disponibilidad inmediata de medios humanos y materiales en la zona con que cuenta.
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        03/08/2024
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        1
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        1

        Proceso de Licitación

      • Procedimiento
        Negociado sin publicidad
      • Tramitación
        Emergencia
      • Tramitación del Gasto
        Ordinaria
      • Sistema de Contratación
        No aplica
      • Presentación de la oferta
        Manual

        • Justificación del Proceso

        • Código de Motivo
          Extrema urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el comprador
        • Descripción
          Por ser la adjudicataria del contrato de conservación y explotación de las carreteras afectadas por la emergencia, por la calificación que para este tipo de obras ostenta dicha empresa y por la disponibilidad inmediata de medios humanos y materiales en la zona con que cuenta.
        Detalle de la Licitación:

        ID 0000014538069 | UUID 2024-001160793 | SELLO DE TIEMPO FechaThu, 31 Oct 2024 14:38:45:551 CET N.Serie 111699506381629570119817830556310263255 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023