Número de Expediente 237/2021
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el
13-08-2021 a
las 12:04 horas.
CA7-21 Contrato de obras para la ejecución del "proyecto de implantación carriles MetroGuagua. Paso inferior en el Parque de Santa Catalina. Tramo 7".
Contrato Sujeto a regulación armonizada
Si
Directiva de aplicación
Directiva 2014/25/EU - relativa a la contratación de por entidades que operan en los sectores del agua, energía, transporte y servicios postales (Sectores Especiales)
Valor estimado del contrato
21.505.012,63 EUR.
Importe
21.505.012,63 EUR.
Importe (sin impuestos)
21.505.012,63 EUR.
Plazo de Ejecución
22 Mes(es)
Tipo de Contrato
Obras
Subtipo
Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil (puentes, túneles, etc.)
Lugar de ejecución
ES70 Canarias Las Palmas de Gran Canaria
Clasificación CPV
45221200 - Trabajos de construcción de túneles, pozos y pasos subterráneos.
45221211 - Paso inferior.
45261000 - Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos.
45261100 - Trabajos de construcción de armaduras para cubiertas.
Observaciones: El horario de presentación de ofertas conforme a la Plataforma de Contratación del Sector Público será el horario peninsular español, siendo en el caso de Canarias a las 22:59 horas.
Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Apertura criterios evaluables automáticamente o mediante fórmulas
Apertura sobre oferta económica
El día 06/10/2021 a las 10:00 horas
La fecha de apertura del Archivo electrónico Nº 2 es orientativa, procediendo a publicarse con la suficiente antelación en el caso de producirse modificaciones en la celebración del acto.
Tipo de Acto :
Público
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica
: No
Información del Anuncio de Licitación en Diarios
Publicación en el DOUE
Fecha de envío
13/08/2021
Objeto del Contrato
: CA7-21 Contrato de obras para la ejecución del "proyecto de implantación carriles MetroGuagua. Paso inferior en el Parque de Santa Catalina. Tramo 7".
Valor estimado del contrato
21.505.012,63 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe
21.505.012,63 EUR.
Importe (sin impuestos)
21.505.012,63 EUR.
Clasificación CPV
45221200 -
Trabajos de construcción de túneles, pozos y pasos subterráneos.
45221211 -
Paso inferior.
45261000 -
Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos.
45261100 -
Trabajos de construcción de armaduras para cubiertas.
Plazo de Ejecución
22 Mes(es)
Lugar de ejecución
Subentidad Nacional
Canarias
Código de Subentidad Territorial
ES70
Dirección Postal
C/ Arequipa s/n Urb. Industrial El Sebadal
(35008)
Las Palmas de Gran Canaria
España
Condiciones de Licitación
Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje
5 %
Requisitos de participación de los licitadores
Titulo habilitante
Habilitación empresarial o profesional
Clasificación empresarial
solicitada
B2-6-De hormigón armado.(superior a cinco millones de euros)
K1-4-Cimentaciones especiales.(superior a 840.000 euros)
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar
- Las condiciones de aptitud para contratar se acreditarán conforme a lo establecido en la cláusula 9 del Pliego de Condiciones.
Criterio de Solvencia
Técnica-Profesional
Trabajos realizados
- Las condiciones de aptitud para contratar se acreditarán conforme a lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones.
Técnicos o unidades técnicas
- Las condiciones de aptitud para contratar se acreditarán conforme a lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones.
Títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución
- Las condiciones de aptitud para contratar se acreditarán conforme a lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones.
Certificados de control de calidad expedidos por los institutos o servicios oficiales
- Las condiciones de aptitud para contratar se acreditarán conforme a lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones.
Criterio de Solvencia
Económica-Financiera
Cifra anual de negocio
- Las condiciones de aptitud para contratar se acreditarán conforme a lo establecido en la cláusula 9.3 del Pliego de Condiciones.
Preparación de oferta
Sobre
Archivo Electrónico Nº 1
Tipo de Oferta
Documentación administrativa
Preparación de oferta
Sobre
Archivo Electrónico Nº 2
Tipo de Oferta
Oferta económica o evaluable mediante fórmulas
Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Ampliación del plazo de garantía
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Experiencia y trabajos realizados por el Jefe de Obra, adscrito al contrato
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 15
Oferta económica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 45
Reducción del plazo de ejecución
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 25
Presentación de recursos
Información sobre recursos
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Dirección Postal
Tomás Miller, 38
(35007)
Las Palmas de Gran Canaria
España
Presentación de recursos
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Dirección Postal
Tomás Miller, 38
(35007)
Las Palmas de Gran Canaria
España
Arbitraje
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Dirección Postal
Tomás Miller, 38
(35007)
Las Palmas de Gran Canaria
España
Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica
: No
ID 0000007210528 |
UUID 2021-186359 |
SELLO DE TIEMPO FechaFri, 13 Aug 2021 12:05:18:506 CEST N.Serie 65970291926656437121053058825310538037 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016