logoescudo

Anuncio de adjudicación

Número de Expediente 43/2022
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-05-2023 a las 13:02 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Avda. Carlos III, s/n
  • (41092)
    Sevilla
    España
  • ES618
Contacto
  • Teléfono
    +34 955476310
  • Fax
    +34 955476305
  • Correo Electrónico
    registrogeneral@urbanismo-sevilla.org

Objeto del Contrato
: Proyecto Básico y de Ejecución de obras de restauración de cubiertas y fachadas de la Iglesia del antiguo colegio de San Hermenegildo.

  • Valor estimado del contrato
    703.465,1 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      851.192,78 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      703.465,1 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
    • 45212314 - Trabajos de construcción de monumentos históricos o conmemorativos.
    • 45454100 - Trabajos de restauración.
  • Plazo de Ejecución
    • 12 Mes(es)
  • Lugar de ejecución
    • Subentidad Nacional
      Sevilla
    • Código de Subentidad Territorial
      ES618
      • Dirección Postal
      • España
    • Acordar la adjudicación del contrato de obras del proyecto básico y de ejecución de obras de restauración de cubiertas y fachadas de la Iglesia del antiguo Colegio de San Hermenegildo a, a la empresa JOAQUÍN PÉREZ DÍEZ, S.L.. con CIF B-41247784 por un importe de 640.153,24 € (IVA excluido) y de 774.585,42 € (IVA incluido), debiendo ajustarse al resto de condiciones contenidas en su oferta, en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, y el resto de documentación que rige la licitación. El convenio colectivo por el que se regirá será el Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Sevilla. Código nº 41000915.

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Acta de Resolución

      Adjudicado

      Adjudicatario

      • JOAQUÍN PÉREZ DÍEZ S.L.
      • NIF
        B41247784
      • El adjudicatario es una PYME
        : Sí

        • Importes de Adjudicación

        • Importe total ofertado (sin impuestos)
          0 EUR.
        • Importe total ofertado (con impuestos)
          0 EUR.
      Motivación
      • Motivación
        Acordar la adjudicación del contrato de obras del proyecto básico y de ejecución de obras de restauración de cubiertas y fachadas de la Iglesia del antiguo Colegio de San Hermenegildo a, a la empresa JOAQUÍN PÉREZ DÍEZ, S.L.. con CIF B-41247784 por un importe de 640.153,24 € (IVA excluido) y de 774.585,42 € (IVA incluido), debiendo ajustarse al resto de condiciones contenidas en su oferta, en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, y el resto de documentación que rige la licitación. El convenio colectivo por el que se regirá será el Convenio Colectivo Provincial de la
        Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Sevilla. Código nº 41000915.
      • Fecha del Acuerdo
        26/05/2023
      • Plazo de Formalización
        Del 31/05/2023
        al 20/06/2023
      Información Sobre las Ofertas
      • Ofertas recibidas
        5
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        5
      • Precio de la oferta más baja
        0 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        0 EUR.

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %

      Garantía Requerida Complementaria

      • Porcentaje
        5 %

      Proceso de Licitación

    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica
    • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
      : No

      • Plazo de Obtención de Pliegos

      • Hasta el 01/08/2022 a las 23:59

      Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 01/08/2022 a las 23:59

      Otros eventos

      VISITA EDIFICIO

      • Apertura sobre administrativo
      • El día 06/07/2022 a las 10:30 horas
      • Visita al interior del edificio el próximo miércoles día 6 de Julio a las 10.30 horas
      Lugar
      • Iglesia San Hermenegildo
      Dirección Postal
      • Muñoz León 6
      • (41003)
        Sevilla
        España

      Tipo de Acto :
      Público

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • 2 OFERTA ECONÓMICA
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 60
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 60
        • SUBCRITERIO 1.1. JEFE DE OBRA, ARQUITECTO / ARQUITECTO TÉCNICO
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 15
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 15
        • SUBCRITERIO 1.2. JEFE DE RESTAURACIÓN. LICENCIADO EN BELLAS ARTES O HISTORIA DEL ARTE
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 15
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 15
        • SUBCRITERIO 1.3. RESPONSABLE DE SEGURIDAD
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 5
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 5
        • SUBCRITERIO 1.4. ENCARGADO
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 5
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 5
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000011039195 | UUID 2023-788797 | SELLO DE TIEMPO FechaTue, 30 May 2023 13:02:41:702 CEST N.Serie 79599177419202498948212525847477156586 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020