logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente 2024/1615
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-07-2024 a las 14:58 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    N/A

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Plaza de la Iglesia s/n
  • (38380)
    La Victoria de Acentejo
    España
  • ES70
Contacto
  • Teléfono
    +922 580031
  • Fax
    +922 580176
  • Correo Electrónico
    javierarvelo@lavictoriadeacentejo.es

Objeto del Contrato
: Ejecución de las Obras del Proyecto Básico y de Ejecución de la Plaza de la Pólvora

  • Descripción En la parcela de titularidad municipal situada entre la carretera general nº40 y la calle Tanque de Ánimas se plantea la ejecución de un nuevo espacio público en cumplimiento de las atribución municipal recogida en el artículo 52.2.d). Además se pretende dar uso de una parte del espacio que quede bajo rasante al colectivo del taxi del municipio, en la forma que se determine reglamentariamente.
  • Valor estimado del contrato
    265.808,25 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      284.414,83 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      265.808,25 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 45000000 - Trabajos de construcción.
  • Plazo de Ejecución
    • 3 Mes(es)
      • Observaciones: Según el proyecto técnico redactado por el arquitecto don Eduardo Hernández Izquierdo, colegiado nº 3539 del COAC
  • Lugar de ejecución
    • Solar municipal situado entre la carretera general nº 40 (TF 217) y la calle Tanque de Ánimas.
    • Subentidad Nacional
      Tenerife
    • Código de Subentidad Territorial
      ES709
      • Dirección Postal
      • Carretera General nº 40
      • (38380)
        La Victoria de Acentejo
        España
    • Se ha formalizado el día 19 de julio de 2024 el contrato para la ejecución de la obras de ejecución de la plaza de la pólvora a la empresa DESARROLLOS URBANOS SAN JUAN DE LA RAMBLA S.L con CIF B76662014 por el precio de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y DOS EUROS (284.414,82€)

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Acta de Resolución

      Formalizado

      Adjudicatario

      Motivación
      • Motivación
        Se adjudica el contrato a la Empresa Desarrollos Urbanos San Juan de La Rambla al ser la única empresa que ha cumplido con los requisitos de capacidad y solvencia requeridos en los pliegos.
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        02/07/2024
      Información Sobre las Ofertas
      • Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
        No
      • Ofertas recibidas
        2
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        2
      • Ofertas recibidas extranjeros comunicatarios(UE)
        0
      • Ofertas recibidas extranjero extracomunitarios(No UE)
        0
      • Ofertas electrónicas recibidas
        2
      • Precio de la oferta más baja
        259.800 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        265.808,24 EUR.

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %
        • Plazo de constitución
        • 12 Mes(es)

      Presentación de recursos

      Proceso de Licitación

    • La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25.1.a) de la LCSP y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en los pliegos que rigen la contratación, en el documento de formalización y en la oferta que resulte adjudicataria. Para lo no previsto en ellos, serán de aplicación la LCSP, el RGLCAP y el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. En cuanto a la ejecución material de las obras, deberán respetarse íntegramente las disposiciones correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción); en materia medioambiental (singularmente lo previsto en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como la correspondiente a eficiencia energética); y para las obras de edificación, la normativa técnica correspondiente (especialmente, la Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 38/1999, de 5 de noviembre y el Código Técnico de la Edificación, R.D. 314/2006, de 17 de marzo).
    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica
    • Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)
      : No

      • Plazo de Obtención de Pliegos

      • Hasta el 06/06/2024 a las 23:59

      Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 06/06/2024 a las 23:59
        • Observaciones: La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25.1.a) de la LCSP y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en los pliegos que rigen la contratación, en el documento de formalización y en la oferta que resulte adjudicataria.

      Subasta electrónica

      • Se adjudicará mediante subasta electrónica
        : No

      Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

      Apertura de Ofertas Económicas

      CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA MESA DE CONTRATACION

      • Apertura sobre oferta económica
      • El día 07/06/2024 a las 12:00 horas
      • Apertura de sobres
      Lugar
      • AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA DE ACENTEJO
      Dirección Postal
      • PLAZA DE LA IGLESIA S/N
      • (38380)
        LA VICTORIA DE ACENTEJO
        España

      Tipo de Acto :
      Público

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • MEJORAS SIN COSTE ADICIONAL
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 40
          • Expresión de evaluación : Señalar Sí o No
          • Cantidad Máxima : 40
        • Precio (Oferta económica)
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 60
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 60
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000013820015 | UUID 2024-000796821 | SELLO DE TIEMPO FechaFri, 19 Jul 2024 14:58:42:417 CEST N.Serie 52626285097736908949601568605248326200 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023