logoescudo

Anuncio de formalización de contrato

Número de Expediente CNMY22/DGJ/55
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-12-2022 a las 13:54 horas.

Contrato Sujeto a regulación armonizada
No

  • Directiva de aplicación
    Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

Dirección Postal
  • Democràcia, 77 - Complejo Administrativo 9 de Octubre - Torre 4
  • (46018)
    València
    España
  • ES523
Contacto
  • Correo Electrónico
    contratacion_justicia@gva.es

Objeto del Contrato
: Servicios de dirección facultativa(dirección de obra, dirección de ejecución y dirección de instalaciones), coordinación de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras,y seguimiento del proyecto de actividad correspondientes al proyecto completo de obras de habilitación de local para Juzgado de Violencia contra la Mujer, sito en la Avenida Sants Patrons,37-39 de Alzira (Valencia)

  • Valor estimado del contrato
    29.358,94 EUR.
  • Presupuesto base de licitación
    • Importe
      29.603,59 EUR.
    • Importe (sin impuestos)
      24.465,78 EUR.
  • Clasificación CPV
    • 71240000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.
    • 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.
  • Plazo de Ejecución
    • 4 Mes(es)
      • Observaciones: El plazo de ejecución del contrato vendrá dado por la duración del contrato de obras al que está vinculado, el cual se prevé de 1 mes para la preparación de la documentación del inicio de obras, 3 meses de ejecución de obras y seguimiento de la actividad. Conforme al Apartado R del Anexo I al PCAP
  • Lugar de ejecución
    • Sede Judicial Alzira
    • Subentidad Nacional
      Valencia/València
    • Código de Subentidad Territorial
      ES523
      • Dirección Postal
      • Avenida Sants Patrons 37-39
      • (46600)
        Alzira
        España
    • El contrato relativo al expediente CNMY22/DGJ/55 ha sido firmado en fecha 14 de diciembre de 2022

      Condiciones de Licitación

    • Programas de Financiación
      No hay financiación con fondos de la UE

      • Acta de Resolución

      Formalizado

      Adjudicatario

      Motivación
      • Motivación
        por ser la mejor oferta en relación calidad / precio.
      • Fecha del Acuerdo de Adjudicación
        09/12/2022
      Información Sobre las Ofertas
      • Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas
        No
      • Ofertas recibidas
        9
      • Número de ofertas recibidas de PYMEs
        6
      • Ofertas electrónicas recibidas
        9
      • Precio de la oferta más baja
        0 EUR.
      • Precio de la oferta más alta
        21.774,54 EUR.

      Garantía Requerida Definitiva

      • Porcentaje
        5 %

      Garantía Requerida Complementaria

      • Porcentaje
        5 %

      Proceso de Licitación

    • Procedimiento
      Abierto simplificado
    • Tramitación
      Ordinaria
    • Tramitación del Gasto
      Ordinaria
    • Sistema de Contratación
      No aplica
    • Presentación de la oferta
      Electrónica

      • Plazo de Obtención de Pliegos

      • Hasta el 19/10/2022 a las 14:00

      Plazo de Presentación de Oferta

      • Hasta el 19/10/2022 a las 14:00

      Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

      Apertura de Ofertas Económicas

      Apertura sobre único

      • Apertura sobre oferta económica
      • El día 20/10/2022 a las 10:00 horas
      • Apertura sobre único
      Lugar
      • Sala de Juntas planta 7ª Consellería de Justricia, Interior y Administración Pública
      Dirección Postal
      • de la Democracia, 77 Torre 4
      • (46018)
        Valencia
        España

      Tipo de Acto :
      Privado

      Condiciones de adjudicación

        Criterios de Adjudicación

          Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
        • LL.1.1 PROPOSICIÓN ECÓNOMICA
          • Subtipo Criterio : Precio
          • Ponderación : 49
          • Expresión de evaluación : Euros
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 49
        • LL.1.2 COLABORADOR CON FORMACIÓN ESPECÍFICA
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 30
          • Expresión de evaluación : Ver apartado LL.1.2 del Anexo I al PCAP
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 30
        • LL.1.3 MAYOR NÚMERO VISITAS DE OBRA
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 11
          • Expresión de evaluación : Ver apartado LL.1.3 del Anexo I al PCAP
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 11
        • LL.1.4 PERIODICIDAD DE VISITAS DE OBRA E INFORMES DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA DE LA OBRA
          • Subtipo Criterio : Otros
          • Ponderación : 10
          • Expresión de evaluación : Ver apartado LL.1.4 del Anexo I al PCAP
          • Cantidad Mínima : 0
          • Cantidad Máxima : 10
      Detalle de la Licitación:

      ID 0000009991071 | UUID 2022-803735 | SELLO DE TIEMPO FechaWed, 14 Dec 2022 13:54:48:738 CET N.Serie 88125562590311065841310613657867229317 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020